分项施工合同（15份范本）

【导语】分项施工合同怎么写才规范？本文根据受用户欢迎程度整理了15篇优质的分项施工合同范文，都是标准的书写参考模板，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是15篇分项施工合同范文，希望您能喜欢。

【第1篇】土方分项工程施工经济承包合同书

经公司研究指派______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，土方分项工程交由______小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程基础土方的开挖、运弃、回填。

二、承包方式：

包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。

三、承包价格：

开挖土方____元/m3，运输土方____元/m3，回填土方____元/m3。

四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自____月____日开始施工，在____天内完成土方的挖、运;在____天内完成基础回填。

五、质量与施工要求：

1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、奖罚办法：

1、按时完成奖励____元;因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款____元。

2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款____元。

3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天____元。

5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工资1%。

八、结算方式：

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付____%的工程款，余款在____个月内全部付清。

九、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十、补充事项：

1、___________________________________________________________________________________。

2、___________________________________________________________________________________。

本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本协议书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(甲方)：______承包班组长(乙方)：______

联系电话：______________联系电话：______________

(项目章)(盖章)

【第2篇】鹤岗市房砖砌体分项工程施工简单合同

2023鹤岗市房砖砌体分项工程施工简单发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，1#房砖砌体分项工程，以单包工形式发包给乙方，双方就本建设工程施工事项达成协议如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围：

1、 砌筑工程：砌筑砖墙(包括砌筑墙用的脚手架拆堆放及配合其他工种作业)。

2、 以上砌筑工程在验收交与下道工序施工时清洁卫生打扫完成，甲方方可验收。

四、合同工期：从进场日期起40天。

五、质量要求：

①、按现行施工质量验收规范执行;工程质量及乙方承包范围内德分部、分项工程必须一次性验收合格，乙方必须在每个工序自检合格的基础上报项目部验收后方可进行下道工序施工，若因乙方原因造成的质量事故，返工浪费造成的人工、材料损失由乙方负责，并承担相应班组的工期延误损失。

②、严格按照施工技术交底施工，做到工完场地清、材料堆码整齐。

六、安全：乙方必须遵守施工现场安全生产的各项规章制度;服从甲方现场管理人员的统一指挥;遵守施工现场安全生产规程，组织工人进行三级教育和技能培训合格后才能上岗作业，并签订安全生产合同书。若发生安全事故，一次性损失在5000元以内的由乙方负责解决，5000元以上的分析事故原因，由甲方负责损失的70%，乙方负责损失的30%。

七、结算方法：按实际工程量结算，不在另计算任何费用。

八、单价：

九、乙方工作：砌筑砂浆搅拌、运输，各种材料场内的转运，各种脚手架的搭拆以及打扫卫生。

甲方工作：为乙方提供足够的材料。

十、付款方式：

⑴、原则上工程完工后付相应工程款的80%，其余工程款待工程竣工验收后一个月付14%，扣除保修金6%，一年内无任何质量问题无保修，则甲方不计利息退还乙方保修金。

⑵、若乙方工程质量、进度满足甲方要求可根据实际情况每月支付其已完成产值的80%工程款。

⑶中途退场按已完成产值的50%支付，并承担材料、工期 、质量因中途退场造成的费用。

十一、乙方必须按合同工期保质保量完成，提前一天奖励1000元，推迟一天甲方罚款1000元，以此类推。

十二、乙方在施工过程中必须服从甲方指挥安排，并遵守施工现场的一切规章制度;如乙方不听从安排甲方有权处以罚款或情节严重者可终止合同并承担相应的损失和罚款。

十三、其他约定：

发生签证必须现场当天签字，按70元/天计算。 乙方承担工程意外伤害保险费用为总价的1%。

十四、未尽事宜双方协商解决。

十五、本合同一式叁份，均具有相同的法律效力。本合同自双方签字后生效，付清工程款后失效。

甲方： ___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

【第3篇】电渣压力焊接分项工程承包施工合同

2023电渣压力焊接分项工程承包施工发包方(甲方)：项目经理部

承包方(乙方)：

×××工程钢筋竖向电渣压力焊焊接分项工程于______年由甲方发包给乙方采用全包工包料方式承包施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协作、分工负责的原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，以双方共同遵守执行：

一、承包工程内容：钢筋竖向焊接包括切割、除锈所需材料设备的转运、电渣压力焊焊接的全部工作内容、材料及现场的文明施工工作。

二、承包造价：单价按焊接接头计算______元/每个(该单价包含乙方管理费及各类补贴费用在内)。

三、工程质量：乙方必须严格按照设计图纸及甲方现场的要求进行施工，确保工程质量达到设计和电渣压力焊质量标准及检验要求。

四、双方责任：

1.甲方责任：

1)提供工人住宿条件，负责申报临时户口(进场的工人必须持有效证件并在进场时将证件交甲方存档报户，否则，因此而产生的一切后果均由乙方自负);

2)负责工地现场的质量、安全、进度、用料及各项规章制度的监督和管理。

2.乙方责任：

1)严格按照施工图、建设单位及甲方的要求施工，遵守执行现行施工规范。尊重、服从甲方管理人员监督和指挥，保证工程质量;

2)严格班组自身的安全教育。每个工人进场时都必须认真学习和执行公司制订的有关规定，提高工人的安全意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故;

3)提倡文明施工，遵守甲方现场的各项管理制度以及宿舍与厨房纪律。不擅自留外来人员在工地食宿，不配女工。搞好班组及个人之间的团结，不吵架、不打架;

4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在现场监工，未经经理的同意，不准离开工地。负责组织工人进退场，其进退场费用由乙方承担。乙方必须视甲方的进度安排，随时保证足够的施工力量，否则乙方将承担由此而造成的一切后果;

5)爱护甲方提供的一切机械工具，机械要固定专人并持有效证件操作，避免人为的机械操作。严格履行材物领(借)用手续，工完退回;

6)严格按照甲方规定下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清;

7)乙方必须严格遵守执行以上各项规定，否则，甲方有权逐项予以罚款处理(罚款幅度视情节现场确定，所罚款项在结算中一次扣除)。

五、工期：根据甲方施工现场的需要或所通知的期限，保证按期或提前完成所有施工任务。

六、付款方法：甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款，焊接工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。

七、其它：

1.由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责。造成终身残废的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。

2.由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查，伤者费用暂由甲方支付。

3.凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。但如乙方资金有缺口，为救伤员可暂借一定数额的资金和运输工具，以抢救伤员急用。

4.伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决 。

九、甲方对以上各条款负有解释权。

十、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，具有同等效力并自签订之日起生效，至工程完工验收通过且付清所有工款时，本合同同时失效。

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

代表： 代表：

签约时间： 签约时间：

【第4篇】分项工程施工合同范本

发包方（以下称甲方）：

法定代表人：

身份证号码：

承包方（以下称乙方）：

法定代表人：

身份证号码：

依据《中华人民共和国合同法》等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照自愿、平等互利和协商一致原则，就乙方在_________________项目中参与分项工程施工达成协议，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条、分项工程的基本情况

1、分项工程的名称：

2、分项工程的内容：

3、分项工程的地点：

第二条、分项工程期限

本分项工程施工合同施工工期为________天，即______年______月______日开工，______年______月______日竣工。

开工日期：______年______月______日；

竣工日期：______年______月______日。

第三条、项工程价款、结算及付款方式

本合同为单价合同。甲方以完成分项工程细目产值（按“施工项目清单”的列项和单价计算，唯一计算方式）作为对乙方承担工程的现场组织、施工作业、安全生产、完成及缺陷修复工作的报酬，应视为此费用中已经考虑了乙方所完工程的一切费用（也包括前期施工准备、驻地建设、机械设备的调遣、临时设施、便道修建、临时用电线路架设营业税金等），除另有规定外，不另行计价。

第四条、建筑材料、设备的供应和采购

1、主材由甲方代供，实行总量控制，限额领料制度。乙方每月25日前向甲方报送下月材料使用计划，甲方根据乙方工程量核实材料用量后，按乙方用料时间限额供应，材料供应价格不高于同期市场价格，材料费由乙方承担。

2、经甲方同意由乙方自行采购材料时，必须是经监理工程师和甲方同意的供货厂家的合格产品，并符合技术规范和设计文件及质量检验评定标准要求，方能用于本工程。

3、自采、地方性材料乙方必须按照甲方提供或指定的地点采集、购买，并经甲方鉴定，质量合格后方可使用。

第五条、工程质量管理及验收

1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

2、工程质量验收以施工图纸、施工规范、质量评定标准和建设单位有关文件为依据，要求分项工程合格率达到100%，分项工程综合得分90分以上，总评工程质量必须达到合格标准。

3、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分期、分段进行验收。

4、乙方在分项工程完工后5日内，以书面通知甲方验收，甲方应及时组织验收。

第六条、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第七条、违约责任

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

4、保密事项：

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第八条、争议解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条、签订地点

本合同在____________________________________签订。

第十条、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条、合同生效

本合同自___________________________生效。

第十二条、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

【第5篇】泥工分项工程施工合同书

甲方(发包人)：(以下简称甲方)

甲方代表：，联系电话：

地址：

乙方(施工班组)：(以下简称乙方)

身份证号：，联系电话：

地址：

兹由甲方将工程楼的泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：

工程概况：

工程名称：;

工程地点：;建筑面积：m2;

层数：;结构形式：框剪结构;

承包方式：清包工;

工作内容：

本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土(不含基坑排水)、砌筑砖胎模(不含粉刷)、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护(浇水和覆盖塑料薄膜等)、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作(包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作)。

浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除(不含外墙脚手架)，操作架的布设应符合安全施工规定。

浇筑混凝土前的模板根部塞缝。混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，(包含模板拆除后的楼层清理)。

商品混凝土接拆泵管(包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等);搅拌机操作;本工种材料场地内运输及二次搬运。

按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作;施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。

指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。

参与砼、砌体工程技术方案的编制;完成甲方安排其他和泥工相关的工作。

乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。

本工程泥工单项范围内闭口包干，不存在任何点工。受项目指令发生的点工，按大工元/小时，小工元/小时。

三、施工机具、材料：

1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。

2、甲方提供的机具、材料：

1)、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动小太阳);

2)、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机;

3)、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;

4)、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料(工具易耗品除外)。

3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。

4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。

四、工期要求：

1、本工程结构施工工期为天，计划开工日期______年月日，结构封顶日期______年月日。

2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。

3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付1000元的违约金。

4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。

如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。

五、工程质量：

乙方应保证工程施工质量达到以下标准：

1、达到国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》[gb50204-______]要求;

达到《建筑优质结构质量评审标准》中混凝土、砌体工程质量评审要求;以江苏省建委管理部门评定为准。

严格执行甲方制订的质量管理条例。

1)、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。

2)、混凝土质量：表面平整度超出8mm，每点罚款100元，在5-8m超出所测点的10%每点20元;楼面标高超出5mm罚款100元。

3)、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款100元;出现蜂窝麻面0.1--0.2m2罚100元，0.2—0.4m2罚300元，0.4--0.6m2罚500元，0.6m2以上罚1000元。并派人整改到优质为止。

4)、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚500元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。

5)、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以200—1000元罚款。

6)、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明。

7)、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知，则以200元/次以上/次经济处罚。

8)、所有处罚金额在进度款中直接扣除。

六、合同价款及支付方式：

合同价款

1)、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积元/m2;1#楼主楼建筑面积元/m2;1#辅楼、2#、3#房建筑面积元/m2;建筑面积元/m2(rmb/m2)包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。

2)、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1)条规定的单价据实调整。

3)、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调整;超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。

4)、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。

5)、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支;乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用(综合保险除外)及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。

6)、该单价内含3%的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决;若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方承担。乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。

7)、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价5%(约计万元)的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方(不计利息)。

2、支付方式：

1)、结构施工出地下室+-0.000线后，支付经甲方审核已完合格工程量的70%;若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。

2)、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月5日前上报、10--15日支付。所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。

3)、未跨年度时，主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的85%;其余15%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

4)、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的85%暂结工程款;待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的5%;其余10%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

七、双方现场代表：

1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。

2、乙方委派为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度安全、文明施工。

八、甲方管理职责：

1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。

2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。

3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措施，安全帽、工作服不回收(费用双方承担一半)。

4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。

5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。

6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备(见本合同第三条)

7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工资直接发放到职工本人。

8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。协调乙方与其余各工种间的关系。

九、乙方管理职责：

1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。

2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。

3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。

4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。

5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。

6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定)，积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。

7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。

8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。

9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务，根据施工进度需要，及时增加工人。

10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。

11、乙方应在每月5日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。

12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费由乙方承担。

13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金200元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。

14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚1000元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。

十、违约责任：

1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。

2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。

3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的70%单价进行结算;如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至70%作为结算单价。

4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍计算。

5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚200元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。

6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以1000元和500以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。

7、如乙方在施工过程中不能满足甲方的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。

十一、争议解决

本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉;

十二、其他、

本协议经双方签字盖章后生效;完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。

未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。

4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：

【第6篇】分项工程承包施工合同

建筑施工承包合同

发包方(甲方)：xx达建筑工程有限公司项目经理部

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方将钢筋分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条工程内容及承包范围：

所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种预埋件、砼垫块、马凳筋的制安，设计变更工程量。

第三条承包方式

1、本合同以包工不包料、包质量达到优良样板工程标准、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。

2、包小型工具、扎线、制作机具安装及材料施工现场内的水平、垂直运输。

第四条工程计价方式

工程量按设计图纸及实际完成量计算，其他项目工程量按本合同有关条款的计算方法进行。

1、±0.00以下工程(包括地下室及基础)钢筋加工制作单价元/吨，安装绑扎单价元/吨。

2、±0.00以上工程钢筋加工制作单价元/吨，安装绑扎单价元/吨。

3、柱及剪力墙竖筋电渣压力焊或机械接头按元/个。

4、预应力钢丝制作、安装、张拉单价元/吨。

5、工地记时工按30元/工日计算，9小时为一个工日，发生时必须在24小时内由施工员签发“签工单”，经后勤主管、主管施工员和项目经理签字确认，超过规定时间不予以认证。

第五条付款方式

1、生活费支付按每天实际开工人数每人支付15元/天。

2、工程进度款每月30日前由各班组自行计算本班组实际完成工作量，按实际完成的工程量的70%支付，并扣除已借支的生活费及施工中违章的罚款。

3、分部分项工程做完工人全部退场，甲方支付85%的工程款。

4、工程经政府质监部门验收合格后付清余款。

5、达不到质量标准，甲方有权单方面解除合同，结算30%，余70%作为赔偿给甲方。

6、结算程序：

(1)每月底结算当月28日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序施工主管签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。

(2)乙方应在全部工程竣工验收合格后______天内提出竣工结算，送甲方审核，办理结算。

7、本工程采用单价承包制，包括员工工资和劳保费用、工作服用品、工人保险费、工作服、病假药费、回家差旅费等各种补贴以及停电、停水、雨天停工、节目补助等费用，不再给乙方任何补贴。

第六条履约保证金

合同签订三天内，乙方向甲方交纳合同总造价的%作为履约保证金。工程竣工验收合格后七天内无息返还。

第七条工期

1、本合同所承包工程的工期定为工作天，工期计算的起止时间是：年月日开工，年月日竣工。

2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第八条质量要求

1、工程质量达到广州市优良样板工程标准。

2、乙方必须按现行施工规范组织施工，本工程执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-2002)、《钢筋加工制作安装质量验收规范》及设计图纸和建设单位、监理单位、甲方对工程的质量要求。

3、钢筋加工、安装质量要求符合的规定。具体质量要求如下：

(1)、钢筋加工：钢筋加工的形状、净尺寸允许偏差±10mm，弯起钢筋的弯折位置允许偏差±10mm，箍筋内净尺寸允许偏差±5mm。

(2)钢筋安装工程：钢筋网长宽允许偏差±10mm，网眼尺寸允许偏差±20mm，绑扎;钢筋骨架，长允许偏差±10mm，宽、高允许偏差±5mm，受力钢筋:间距允许偏差±10mm;排距允许偏差±5mm,保护层厚度:基础宽允许偏差±10mm,柱宽、梁允许偏差±5mm,板、墙宽允许偏差±3mm,绑扎箍筋、横向钢筋间距允许偏差±20mm,钢筋弯起点位置允许偏差20mm,预埋件:中心线位置允许偏差,水平高差允许偏差+3,0mm,预埋螺栓:+10,0mm,中心线位置允许偏差2mm。

(3)超过上述质量要求，承担质量违约责任。

第九条双方责任

(一)、甲方责任：

1、负责对施工现场的组织指挥、协调和技术指导，对乙方施工进度和质量进行监督管理，督促乙方按合同和规范组织施工。

2、负责提供进场参加施工人员的住宿床位及集体食堂饭菜(向乙方收取合理的费用)，提供必要的生活设施和住宿条件。

3、协助办理有关证件、购买保险等业务，费用由乙方负责。

4、甲方要派专业人员组织乙方员工进行施工技术、安全、质量、文明施工的培训。开工前，施工技术、安全、文明施工主要负责人组织乙方员工学习公司有关纪律制度，未经过施工技术交底的员工一律不能进入工地施工。

5、在开工前天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电源，移交临时场地。同时向乙方提交完整的施工(安装)图纸与说明书及有关的技术资料各份;地质勘探资料份。

6、提供现场水电接点、材料堆放点及临时设施。

7、基坑的地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。

8、甲方根据工程量及工程仓库要求保证材料供应到施工现场(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，提供施工必要的机械设备，保证机械的正常运转，如逾期供应材料、设备，从逾期______天次日起，按拖延天数顺延工期。

9、甲方应及时审定乙方的开料单。

10、甲方因故需变更设计时，应通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续。

11、负责按合同规定同乙方办理结算手续。

(二)、乙方责任：

1、工作态度方面：

(1)尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，拒绝接受甲方现场管理人员组织指挥，严重影响甲方的组织管理，造成不良影响，每次罚款100元。顶撞监理人员，造成恶劣影响，每次罚款元。

(2)乙方必须指定专职管理人员全天候在施工现场管理，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。如因特殊情况需要离开时，必须委托代理人并引至给现场管理责任人会面选定。(留联系电话以便工作，离开最长时间不能超过24小时)，否则每次罚款200元。

(3)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质。经批准进场的工人进场时须持有效证件，每人交一寸免冠照片三张，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同;未签订班组内部责任合同，罚班组长每人50元。

(4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，未经甲方允许，乙方不得随意撤离和更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，如随意更换施工人员，罚款元/次，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责。同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

(5)乙方承包的任务，非经甲方同意，不得分包给第三方。如发现甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

(6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

2、施工质量方面：按《钢筋加工制作安装质量验收规范》和双方约定的工程质量标准组织施工，严格按照施工图纸与设计变更通知施工。

(1)钢筋表面污垢清理不干净，每处罚款50元。

(2)每发现一处露筋，罚款200元。

(3)每次浇捣混凝土梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证混凝土浇灌后的钢筋质量。如未及时修整，影响工程质量每次罚200元。

(4)钢筋绑扎安装经抽检达不到规范要求，每次罚款100元。

(5)乙方在施工过程中，必须按质量要求施工，如经质检员及施工员验收不合格的，罚款元/次。

(6)钢筋制安质量要求，以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，不能出现返工现象，因现场验收质量不合格，需要返工，应赔偿因返工造成的材料和人工损失，并罚款500元。

(7)每一道工序须经甲方技术人员验收合格后方可进行下一工序的施工，否则罚款

元/次。

(8)乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，应立即以书面通知甲方，如未及时提出罚款元/次，并由此承担造成的一切经济损失。

(9)乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其存在重大质量问题时，甲方书面通知乙方后，乙方在天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，乙方在三天内无条件退场，因此所造成的实际损失，由乙方负责。

(10)隐蔽工程在隐蔽前______天，由乙方通知甲方到场检查，并认真如实填写隐蔽记录。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。

(11)工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后，应提供完整竣工资料三份。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。

3、材料使用方面：按严格按照施工图纸、技术交底和合同规定的损耗标准使用材料，节约材料，不得造成人为浪费和超标准损耗，承担浪费材料的责任。

(1)未按指定位置堆放材料或乱堆乱放，加工现场管理混乱，成品料无标牌和标记，每发现一次罚款200元。

(2)不允许用粗钢筋作梁底保护层垫块，发现一处罚款20元。

(3)按配合比配料，在使用材料中，每次需要分割材料时，必须经过现场施工员同意后方可锯料，否则罚款元/次。

(4)施工中，乙方必须根据甲方审定的开料单进行开料，不能浪费材料，如发现擅自开料，罚款元/次。

(5)未按经审核批准的下料单下料，下多料、下错料，人为地造成材料损失出现1.0m以上钢筋浪费，发现一条罚款20元。

(6)如确有浪费的材料但不加以利用者，发现一次罚款200元。

(7)每天务必做到工完场清，否则罚款100元，且负责支付甲方派零杂工的工资费用。

4、工程节点进度管理：绝对服从甲方的工程进度安排，按甲方规定的节点完成施工任务，承担因延误工期的责任。

(1)在开工前天完成组织施工图会审、编制施工技术方案和设备、劳动力进场计划，并送交甲方审定，施工进度每日报公司：日报(当晚7点交)周报(当周星期二交)。作为甲方检查监督执行施工计划的依据。

(2)应按时完成规定的节点进度，保证整个工程按计划进行，工程节点进度每拖延一天，必须在下节点提前一天完成，月进度按施工任务每拖延一天，罚款200元，总工期每拖延一天，罚款1000元。

(3)应按进度和工程量做好劳动力计划，保证足够的施工力量，否则，因劳动力不足影响工程进度影响整个工程进度，每次罚款200元。

5、安全管理责任：必须安全施工，严格遵守安全管理制度和安全技术操作规程，服从甲方的安全管理，承担因违章作业、违章操作造成安全责任事故和工伤事故责任。

(1)每个工人入场时，都必须签订安全教育记录卡，提高工人的安全生产意识，少签订一名罚班组长20元。

(2)自觉接受甲方技术人员的安全技术交底，并在交底卡上签字，严格本班组自身的安全生产教育，少参加安全技术交底一名罚班组长20元。

(3)不准私拉电线用电，宿舍内私拉电线每次罚50元，用电炉取暖、做饭每次罚50元。

(4)做好防火工作，严禁在现场私自动火，否则罚款元/次。

(5)禁止乱动施工现场一切电器设备，需使用电器时，需由电工检查无误后方可使用。如擅自使用电器设备，发现一次罚款元。如违章操作发生触电、火灾及其他事故，乙方要负一切经济、法律责任。

(6)楼层清理杂物时，严禁从楼层上往下倒建筑垃圾，如发现从楼层上直接往下抛掷杂物者，每次罚款100元。且负责引起的一切安全事故的费用。

6、文明施工管理责任：必须文明施工文明管理，严格执行项目部各项管理的制度，达到“广州市文明样板工地”标准。

(1)上班时间不得穿拖鞋，如着拖鞋进场作业，罚款元/次。

(2)进入施工现场人员必须按规定颜色佩戴安全帽，不戴安全帽罚款元/次，造成自身或他人伤亡事故，乙方负主要责任。不按规定颜色佩戴安全帽罚款元/次(工人戴黄色安全帽、管理人员戴红色安全帽)。

(3)工人进场时统一佩戴甲方配制的工作卡，如发现未戴者罚款元/次。丢失需重配时按50元工本费收取。

(4)工人进场时必须穿甲方指定的工作服，如发现穿便服者罚款元/次。

(5)就餐时应按顺序排队，如插队的罚款元/次。

(6)严禁随地大小便，发现一次罚款元。

(7)故意损坏水龙头的，除照价赔偿外，罚款元/次。

(8)严禁拆除公共设施，否则罚款元/次。

(9)严禁在宿舍内私自间隔，否则罚款元/次。

(10)严禁在宿舍内赌博、嫖娼、吸毒等违法行为，违者罚款200～2000元，情节严重者送公安部门处理。

(11)未经甲方允许，施工现场严禁带小孩等无关人员进入或住宿，违者罚款100元，同时罚款该班长100元。

(12)不得做违反国家法律的事情，违法者押送司法机关处理。

第十条其他

1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

2、本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。

3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具同等法律效力。

甲方(盖章或签字)：乙方(盖章或签字)：

签约代表：签约代表：

身份证号码：

联系电话：联系电话：

【第7篇】厂房工程防水涂料分项工程施工合同

2023厂房工程防水涂料分项工程施工发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

经双方协商，甲方将xx厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工，为明确双方责任，特订立本施工合同，具体条款如下：

一、工程地点及承包范围：xx厂房屋面防水项目。

二、承包方式：按双方协商的内部包工包料方式承包。

三、用料约定：经乙方推荐，采用xx牌4mmsbs防水卷材。

四、工程质量等级及验收约定：本工程质量应达合格标准。乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工，防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度。如不能达到验收等级标准，乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。

五、工期要求：乙方应配合土建施工工期，确保不耽误土建施工。

六、工程价款的核算和支付：

1、工程量计算：按实铺面积计算。

2、单价：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。

3、付款方式：工程完工，工程量经甲方确认后，甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方，其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。

七、甲方职责：

(1)提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

(2)提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 

(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

(4)有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，可要求乙方限时整改至合格。

八、乙方职责：

(1)服从甲方管理，接受甲方的监督。施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作，提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。

(2)确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。材料如不合格，自愿承担由此引起的任何责任。

(3)配合本工程整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

(4)遵守施工现场的各项规章制度，确保安全、文明施工。不得有违规行为，否则自愿接受甲方的处罚。

(5)严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程保修三年。三年内如有质量问题，甲方应在24小时内到场承担保修义务。

(6)对本班组施工操作人员进行上岗考核，所有施工人员均应有身份证、暂住证、建筑防水施工人员岗位合格证书，严禁使用童工和未成年人。施工操作期间，管理人员不得离开现场。

(7)对本分项工程的质量、安全、工期负全部责任。

九、其它事项：如乙方不服从甲方管理，不能保证工程质量、安全生产、文明施工，故意拖延工期，甲方有权终止本合同，由此引起的损失由乙方自行承担。

十、本合同未尽事宜，双方可另定补充协议，经双方签字后与本合同具同等效力。

十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自签字后生效，至工程保修期满时终止。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

签订日期： 年 月 日

【第8篇】泥工分项工程施工合同

2023泥工分项工程施工甲方(发包人)： (以下简称甲方)

甲方代表： _____________，联系电话：

地址：

乙方(施工班组)： (以下简称乙方)

身份证号： _____________，联系电话： _____________

地址：

兹由甲方将 工程 楼的 泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：

工程概况：

工程名称： ;

工程地点： ; 建筑面积： m2;

层 数： ; 结构形式： 框剪结构 ;

承包方式： 清包工 ;

工作内容：

本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土(不含基坑排水)、砌筑砖胎模(不含粉刷)、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护(浇水和覆盖塑料薄膜等)、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作(包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作)。

浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除(不含外墙脚手架)，操作架的布设应符合安全施工规定。

浇筑混凝土前的模板根部塞缝。混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，(包含模板拆除后的楼层清理)。

商品混凝土接拆泵管(包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等);搅拌机操作;本工种材料场地内运输及二次搬运。

——年春节前的工地生活区临时设施所需做的属于泥工全部工作。

按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作;施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。

指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。

参与砼、砌体工程技术方案的编制;完成甲方安排其他和泥工相关的工作。

乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。

本工程泥工单项范围内闭口包干，不存在任何点工。受项目指令发生的点工，按大工 元/小时，小工 元/小时。

三、施工机具、材料：

1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。

2、甲方提供的机具、材料：

1)、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动小太阳);

2)、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机;

3)、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;

4)、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料(工具易耗品除外)。

3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。

4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。

四、工期要求：

1、本工程结构施工工期为 天，计划开工日期20 年 月 日，结构封顶日期20 年 月 日。

2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。

3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付 1000 元的违约金。

4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。

如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。

五、工程质量：

乙方应保证工程施工质量达到以下标准：

1、达到国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》[gb50204-2002]要求;

达到《建筑优质结构质量评审标准》中混凝土、砌体工程质量评审要求;以江苏省建委管理部门评定为准。

严格执行甲方制订的质量管理条例。

1)、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。

2)、混凝土质量：表面平整度超出8mm，每点罚款100元，在5-8m超出所测点的10%每点20元;楼面标高超出5mm罚款100元。

3)、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款100元;出现蜂窝麻面0.1--0.2m2 罚100元，0.2—0.4 m2罚300元，0.4--0.6m2罚500元，0.6 m2以上罚1000元。并派人整改到优质为止。

4)、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚500元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。

5)、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以200—1000元罚款。

6)、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明。

7)、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知，则以——元/次以上/次经济处罚。

8)、所有处罚金额在进度款中直接扣除。

六、合同价款及支付方式：

合同价款

1)、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积 元/m2;1#楼主楼建筑面积 元/m2;1#辅楼、2#、3#房建筑面积 元/m2;建筑面积元/m2(rmb /m2)包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。

2)、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1)条规定的单价据实调整。

3)、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调整;超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。

4)、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。

5)、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支;乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用(综合保险除外)及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。

6)、该单价内含 3%的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决;若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方承担。乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。

7)、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价 5% (约计万元)的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方(不计利息)。

2、支付方式：

1)、结构施工出地下室+-0.000线后，支付经甲方审核已完合格工程量的70%;若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。

2)、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月5日前上报、10--15日支付。所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。

3)、未跨年度时，主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的 85 %;其余15%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

4)、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的 85%暂结工程款;待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的 5 %;其余 10%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

七、双方现场代表：

1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。

2、乙方委派 为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度

安全、文明施工。

八、甲方管理职责：

1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。

2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。

3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措施，安全帽、工作服不回收(费用双方承担一半)。

4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。

5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。

6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备(见本合同第三条)

7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工

资直接发放到职工本人。

8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。协调乙方与其余各工种间的关系。

九、乙方管理职责：

1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。

2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。

3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。

4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。

5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。

6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定)，积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。

7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。

8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。

9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务， 根据施工进度需要，及时增加工人。

10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。

11、乙方应在每月5日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。

12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费由乙方承担。

13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金200元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。

14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚1000元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。

十、违约责任：

1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。

2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。

3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的70 %单价进行结算;如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至70%作为结算单价。

4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍 计算。

5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚 200元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。

6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以1000元和500以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。

7、如乙方在施工过程中不能满足甲方的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。

十一、争议解决

本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉;

十二、其他、

本协议经双方签字盖章后生效;完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。

未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。

4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

甲方代表：

日期：年 月 日 日期： 年 月 日

【第9篇】房砖砌体分项工程施工合同

2023房砖砌体分项工程施工发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，1#房砖砌体分项工程，以单包工形式发包给乙方，双方就本建设工程施工事项达成协议如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围：

1、砌筑工程：砌筑砖墙(包括砌筑墙用的脚手架拆堆放及配合其他工种作业)。

2、以上砌筑工程在验收交与下道工序施工时清洁卫生打扫完成，甲方方可验收。

四、合同工期：从进场日期起40天。

五、质量要求：

①、按现行施工质量验收规范执行;工程质量及乙方承包范围内德分部、分项工程必须一次性验收合格，乙方必须在每个工序自检合格的基础上报项目部验收后方可进行下道工序施工，若因乙方原因造成的质量事故，返工浪费造成的人工、材料损失由乙方负责，并承担相应班组的工期延误损失。

②、严格按照施工技术交底施工，做到工完场地清、材料堆码整齐。

六、安全：乙方必须遵守施工现场安全生产的各项规章制度;服从甲方现场管理人员的统一指挥;遵守施工现场安全生产规程，组织工人进行三级教育和技能培训合格后才能上岗作业，并签订安全生产合同书。

若发生安全事故，一次性损失在_______元以内的由乙方负责解决，_______元以上的分析事故原因，由甲方负责损失的70%，乙方负责损失的30%。

七、结算方法：按实际工程量结算，不在另计算任何费用。

八、单价：

九、乙方工作：砌筑砂浆搅拌、运输，各种材料场内的转运，各种脚手架的搭拆以及打扫卫生。

甲方工作：为乙方提供足够的材料。

十、付款方式：

⑴、原则上工程完工后付相应工程款的80%，其余工程款待工程竣工验收后一个月

付14%，扣除保修金6%，一年内无任何质量问题无保修，则甲方不计利息退还乙方保修金。

⑵、若乙方工程质量、进度满足甲方要求可根据实际情况每月支付其已完成产值的80%工程款。

⑶中途退场按已完成产值的50%支付，并承担材料、工期、质量因中途退场造成的费用。

十一、乙方必须按合同工期保质保量完成，提前一天奖励_______元，推迟一天甲方罚款_______元，以此类推。

十二、乙方在施工过程中必须服从甲方指挥安排，并遵守施工现场的一切规章制度;如乙方不听从安排甲方有权处以罚款或情节严重者可终止合同并承担相应的损失和罚款。

十三、其他约定：发生签证必须现场当天签字，按70元/天计算。

乙方承担工程意外伤害保险费用为总价的1%。

十四、未尽事宜双方协商解决。

十五、本合同一式叁份，均具有相同的法律效力。

本合同自双方签字后生效，付清工程款后失效。

甲方：___________乙方：___________

【第10篇】外墙面砖分项工程施工承包合同

2023外墙面砖分项工程施工承包发包方(以下简称甲方)：

住址：

承包方(以下简称乙方)：

住址：

依据相关法律、法规，今甲方将______工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

一、承包范围

外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

二、单价

100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡;200╳400规格外墙砖：_____元/㎡;板底抹灰______元/㎡;顶部抹光______元/㎡，总价以实际面积结算。

三、质量要求

1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

四、付款

甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的____%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

五、甲乙双方职责

甲方职责：

1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

4、及时提供施工所需要的材料、设备。

乙方职责：

1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险;

2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度;

3、乙方必须把所需材料计划提前____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款;

4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿;

5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

六、工期

从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。

七、安全

乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。

八、违约责任

甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

九、争议解决

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

十、本协议的最终解释权归甲方所有

十一、协议生效条款

(1)本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

(2)本协议于______年____月____日在______(地点)签署。

(3)本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

甲方：

代表人：

签订地点

______年____月____日

乙方：

代表人：

签订地点

【第11篇】工分项工程施工合同书

甲方：(简称甲方)

乙方：(简称乙方)

为顺利，安全保质保量，按期完成施工任务，明确甲、乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称及地点

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包范围：本工程所有木模项目

三、承包形式：

乙方按本工程施工图纸、设计变更、会审纪要、甲方要求施工。严格执行操作规程、施工规范和现行国家验收标准。

1、承包单价按砼接触面展开面积计算，每平方米元整(包工包料)。

2、本单价(除现场塔吊运输和施工电梯运输、大灯外由甲方提供)已包括本分项工程所需要的用品附加材料和和安全防护用品，施工机具、小型照明用具及带线单机箱、剪力墙螺杆、包括施工区域内的所有安全防护，并免费提供现场人员床板，胶合板必须70%以上的新板且所有梁和柱必须新板，每幢楼按实际情况配备模板，止水螺杆材料及剪力墙穿墙塑料套管等一切预埋件由甲方提供，由乙方负责安装。

3、派专人(不少于2人)无条件配合施工员放样。

4、每层拆模后下道工序开始前楼层清理中间结构验收前各楼层、通道卫生清理等工作。

5、工人所需的安全帽、服装及生活用品。安全帽、工人胸卡由公司统一编色发放购买加工按成本费扣回。乙方不得将所承包的项目再行转包,如发生转包甲方有权终止合同且乙方无条件退场,并没收所有人工费及机械用具。

6、拆完每层结构层的模板，须把余留在楼层的碎木板、木屑、砼漏浆、钢管、扣件等，在甲方规定的时间内清理干净;没有及时清理干净，甲方派什工清理，其费用由乙方全部负责。

7、无偿提供胶合板给甲方做为床板、路架板、上料卸料平台板使用。

8、余留后浇带內的模板不存在增补。

四、付款方式：

1、主体封顶(不含屋面并不含二次结构)完成后，支付完成整个工程量的85%。

2、待二次结构完成后付清10%工程量，剩余5%待所有的模板材料清除完毕退场后一个月内付清。

3、本合同单价不隐市场上材料费、人工费上涨而改变。

4、若因甲方资金周转问题或其他原因造成本工程停工等事项，甲方需每月补偿乙方按实际安装模板工程量金额的2.5%作为模板材料损失费，此费用从本工程模板停工之日起截至到本工程重新开工之日按月付清。

五、甲方的权利和义务：

1、提供施工图纸、设计变更、施工有关资料。因甲方原因造成返工，甲方应承担全部责任并付给乙方相应的费用，乙方必须积极配合。因甲方原因造成返工发生后5天内乙方必须取得甲方代表确认后并签字，费用并入人工费内计算。

2、提出工程质量保证、生产安全措施、施工进度计划、文明施工和遵章守法等书面资料。并负责组织施工管理、施工技术和施工安全等交底工作。

3、监督、检查乙方施工进度、劳动力配备情况、质量和安全文明措施落实情况。

4、负责供应各层施工阶段所需的施工电源(施工电梯、塔吊、施工总配电箱)。

5、甲方对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。并有权终止合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等。

6、甲方全权委托工程项目部管理人员对乙方施工进行全面管理，对工程质量、生产安全、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行认真监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题。

7、甲方有权安排、检查、监督乙方的工作和施工进度;有权责令表现不好的乙方管理人员或工人退场，协助乙方办理暂住证件、审检证件和上岗证等相关证件，其费用由乙方自理。。

8、甲方负责下达施工进度计划：负责提供施工场地、图纸和上部一层以上的垂直运输;负责施工技术、安全交底，提供轴线、标高，并及时提供设计变更图纸和要求。

六、乙方的权利和义务：

1、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。

2、若甲方需要点工由乙方提供，费用由甲方支付，

技工240元/天，普工150元/天。

七、关于安全生产和文明施工：

1、乙方必须加强对职工的安全教育及管理，严格遵守现场各项安全管理制度，严禁违章作业。必须配备兼职安全员壹名，各班组应自设安全值日员并报送甲方备案。

2、乙方所需的安全帽和出入证由甲方统一代购、制作，费用由乙方承担并直接从工程款中扣除。乙方应负责自各其他劳保用品。

3、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入卡;禁止在施工现场或宿舍区域随地大小便或丢弃垃圾等杂物;违者每次罚款人民币50元整;禁止在制作场地或材料堆放区域丢弃烟头等火种;临边作业必须系好安全带;机械必须有防护罩并设有专人管理。杜绝发生机械伤害、触电、火灾或跌落事故。倘若出现工伤或火灾事故，乙方应承担全部经济赔偿责任并从工程款中扣除。

4、乙方应做到工完场清，余料应整理堆放到甲方指定地点。

5、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。

6、由于乙方违章作业造成人员伤亡所产生的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方承担费用，超过部分在20000元以上的，由甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。

7、偶发性发生的伤亡事故的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方承担费用：超过20000元以上的有甲方承担90%的费用，乙方承担10%费用。

8、乙方严禁招聘使用18岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

八、违约条款：

如非甲方原因，乙方擅自在施工中提出终止合同时，乙方应赔偿甲方的损失，甲方不再支付乙方的进度尾款。如甲方无故提出终止合同，应赔偿乙方的一切损失。

附加条款：

1、乙方应按甲方确立施工进度计划组织安排施工。

2、如乙方模板材料不能及时进场或材料不能满足施工进度要求，甲方有权利自行调配材料，调进场的材料价格视为乙方已经确认;

3、乙方负责人及现场主要管理人员必须准时参加工地例会，及项目部的各种会议。

4工地的各会议纪要和施工技术、安全交底和进度计划等均作为本协议的附件，具有同等法律效力。

5、施工中途，因乙方原因，造成整体工程停工，甲方有权中止与乙方所签订的施工合同，乙方并在甲方规定的时间内退场，乙方所完成的工程量甲方不给予结算，做为陪偿由此给甲方所带来的一切经济损失。

九、文明和安全施工条款详安全生产责任合同：

乙方进场前应与甲方另签安全生产责任合同，作为本合同的补充条款，安全生产责任合同与本合同同时生效。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自签订之日起生效，到工程全部完成款项付清时自行失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

联系电话：联系电话：

身份证号码：身份证号码：

【第12篇】电渣压力焊焊接分项工程承包施工合同模板

发包方(甲方)：项目经理部

承包方(乙方)：

×××工程钢筋竖向电渣压力焊焊接分项工程于______年由甲方发包给乙方采用全包工包料方式承包施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协作、分工负责的原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，以双方共同遵守执行：

一、承包工程内容：钢筋竖向焊接包括切割、除锈所需材料设备的转运、电渣压力焊焊接的全部工作内容、材料及现场的文明施工工作。

二、承包造价：单价按焊接接头计算______元/每个(该单价包含乙方管理费及各类补贴费用在内)。

三、工程质量：乙方必须严格按照设计图纸及甲方现场的要求进行施工，确保工程质量达到设计和电渣压力焊质量标准及检验要求。

四、双方责任：

1.甲方责任：

1)提供工人住宿条件，负责申报临时户口(进场的工人必须持有效证件并在进场时将证件交甲方存档报户，否则，因此而产生的一切后果均由乙方自负)

2)负责工地现场的质量、安全、进度、用料及各项规章制度的监督和管理。

2.乙方责任：

1)严格按照施工图、建设单位及甲方的要求施工，遵守执行现行施工规范。尊重、服从甲方管理人员监督和指挥，保证工程质量

2)严格班组自身的安全教育。每个工人进场时都必须认真学习和执行公司制订的有关规定，提高工人的安全意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故

3)提倡文明施工，遵守甲方现场的各项管理制度以及宿舍与厨房纪律。不擅自留外来人员在工地食宿，不配女工。搞好班组及个人之间的团结，不吵架、不打架

4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在现场监工，未经经理的同意，不准离开工地。负责组织工人进退场，其进退场费用由乙方承担。乙方必须视甲方的进度安排，随时保证足够的施工力量，否则乙方将承担由此而造成的一切后果

5)爱护甲方提供的一切机械工具，机械要固定专人并持有效证件操作，避免人为的机械操作。严格履行材物领(借)用手续，工完退回

6)严格按照甲方规定下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清

7)乙方必须严格遵守执行以上各项规定，否则，甲方有权逐项予以罚款处理(罚款幅度视情节现场确定，所罚款项在结算中一次扣除)。

五、工期： 根据甲方施工现场的需要或所通知的期限，保证按期或提前完成所有施工任务。

六、付款方法： 甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款，焊接工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。

七、其它：

1.由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责。造成终身残废的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。

2.由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查，伤者费用暂由甲方支付。

3.凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。但如乙方资金有缺口，为救伤员可暂借一定数额的资金和运输工具，以抢救伤员急用。

4.伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决 。

九、甲方对以上各条款负有解释权。

十、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，具有同等效力并自签订之日起生效，至工程完工验收通过且付清所有工款时，本合同同时失效。

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

代表： 代表：

签约时间： 签约时间：

【第13篇】电渣压力焊焊接分项工程承包施工通用版合同

发包方（甲方）：项目经理部 承包方（乙方）： 215工程钢筋竖向电渣压力焊焊接分项工程于________年由甲方发包给乙方采用全包工包料方式承包施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协作、分工负责的原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，以双方共同遵守执行：

一、承包工程内容：钢筋竖向焊接包括切割、除锈所需材料设备的转运、电渣压力焊焊接的全部工作内容、材料及现场的文明施工工作。

二、承包造价：单价按焊接接头计算______元每个（该单价包含乙方管理费及各类补贴费用在内）。

三、工程质量：乙方必须严格按照设计图纸及甲方现场的要求进行施工，确保工程质量达到设计和电渣压力焊质量标准及检验要求。

四、双方责任：

1．甲方责任：

1）提供工人住宿条件，负责申报临时户口（进场的工人必须持有效证件并在进场时将证件交甲方存档报户，否则，因此而产生的一切后果均由乙方自负）；

2）负责工地现场的质量、安全、进度、用料及各项规章制度的监督和管理。

2．乙方责任：

1）严格按照施工图、建设单位及甲方的要求施工，遵守执行现行施工规范。尊重、服从甲方管理人员监督和指挥，保证工程质量；

2）严格班组自身的安全教育。每个工人进场时都必须认真学习和执行公司制订的有关规定，提高工人的安全意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故；

3）提倡文明施工，遵守甲方现场的各项管理制度以及宿舍与厨房纪律。不擅自留外来人员在工地食宿，不配女工。搞好班组及个人之间的团结，不吵架、不打架；

4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在现场监工，未经经理的同意，不准离开工地。负责组织工人进退场，其进退场费用由乙方承担。乙方必须视甲方的进度安排，随时保证足够的施工力量，否则乙方将承担由此而造成的一切后果；

5）爱护甲方提供的一切机械工具，机械要固定专人并持有效证件操作，避免人为的机械操作。严格履行材物领（借）用手续，工完退回；

6）严格按照甲方规定下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清；

7）乙方必须严格遵守执行以上各项规定，否则，甲方有权逐项予以罚款处理（罚款幅度视情节现场确定，所罚款项在结算中一次扣除）。

五、工期： 根据甲方施工现场的需要或所通知的期限，保证按期或提前完成所有施工任务。

六、付款方法： 甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款，焊接工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。

七、其它：

1．由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责。造成终身残废的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。

2．由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查，伤者费用暂由甲方支付。

3．凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。但如乙方资金有缺口，为救伤员可暂借一定数额的资金和运输工具，以抢救伤员急用。

4．伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决 。

九、甲方对以上各条款负有解释权。

十、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，具有同等效力并自签订之日起生效，至工程完工验收通过且付清所有工款时，本合同同时失效。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 代表： 代表： 签约时间： 签约时间：

【第14篇】建设工程施工（大白分项）劳务分包合同

建设工程施工（大白分项）劳务分包合同

合同编号：

签订时间：2014年月日

签订地点：

承包人：×××(以下称甲方)

----------------------------------------

分包人：×××(以下称乙方)

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1.工程名称：

1.2.工程地点:

1.3.建筑面积:

1.4.结构形式:

1.5.合同工期：

二、责任承包范围和承包方式

2.责任承包范围：工程设计施工图范围内的所有大白工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：

3.大白工程：

3.1按施工图及技术交底要求刮大白；

3.2自带搅拌大白的机械、工具；

3.3负责搭建搅拌大白的工作间、库房；

3.4按施工进度提供准确的材料计划；

3.5工程上所有的刮聚合物砂浆找平、刮（刷）大白工程；

3.6负责室内、外顶棚的砼表面打磨、找平、刮大白等工作；

3.7负责室内、外棚角的找直维修工作；

3.8刮大白要做样板层；

3.9在现场的大白等材料要堆放整齐；

3.10大白搅拌场地要及时清理干净；

3.11工完场清并于下一道工序交接；

3.12验收前负责对楼内门窗框、玻璃、地面、踏步、扶手、搅拌大白工 作间、库房等做最后的清理工作；

3.13负责项目部安排的刮（刷）大白施工任务；

3.14负责工程质量自检工作；

3.15因变更返工的工程量，增减不超过5﹪的，增减不予签证；

3.16负责本工种所用的材料进出场装车、卸车、转移；

3.17拌和好的大白超过两天不准使用（最终根据项目部相关要求及技术交底要求）；

3.18临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作；

其它补充内容（项目部填写）：

4.承包方式：人工费清包。

4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。

4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员（其中质检员和安全员必须配备专职或兼职）。其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。

4.3凡属于合同内约定由乙方完成的工作，乙方均需保质、保量、保安全按时完成。对乙方不能按合同约定完成或不能按甲方书面要求完成的工作，甲方有权另行安排第三方进行施工，因此所发生的费用，乙方必须按照甲方与第三方另行约定的费用从其工程款中扣除，并承担因此对甲方造成的一切损失及预期收益，且承担按违约条款计算的违约金以及相关处罚的连带责任。

三、工期

5.按甲方确定的进度计划的工期要求，即从年月日至年月日完工（以下详细列出各栋号或节点起止施工日期）。

6.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。

7.由于甲方及不可抗力的原因造成工程延误，工期可以顺延，甲乙双方另行商定进度计划，但乙方应当采取积极措施进行抢工以减少损失，相应的措施费用不需乙方承担。

8.由于乙方的原因造成工程停工，除按违约条款计算违约金外，为避免造成更大损失，乙方应主动采取积极措施追回损失的工期。

四、工程质量标准和安全目标

9.本工程质量标准为：。各分部分项工程施工质量必须符合国家颁发的现行标准及规范、工程所在地颁发的工程质量的规定。

10.乙方的专职或兼职质量检查员应配合并服从项目部质量管理工作，并做好相应的自检记录。

11.本工程的安全管理目标为：重伤、死亡率为0，其它要求详见《建筑施工安全生产协议书》。

五、双方职责

12.甲方的职责

12.5首先甲方向乙方提供具备施工的作业条件。

12.5根据施工图及施工说明以及开发单位所发的图纸变更联系单，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。

12.1在乙方承包的每个分项工程施工前，向乙方提供该部分工作的施工进度计划1份。

12.2每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。

12.3委派为现场负责人，派驻现场的技术负责人：、质检员：、安全员：。

12.4负责该工程全过程管理和协调，协调解决属于甲方职责范围的问题。

12.6负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。

12.7在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方将积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。

12.8对乙方人员不服从甲方管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权辞退，并处以2000~5000元/次的处罚，造成的损失由乙方承担。

12.9向乙方提供大型施工机械设备（施工电梯及塔吊）及操作人员，周转工具和工具库房等资源。

12.10负责将施工现场内的临时用电接至相应配电箱。

12.11提供标高控制线、轴线控制线，乙方予以配合。

12.12对乙方工程款使用及分配情况监督与检查。

12.13按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

12.14甲方有权对乙方承包的工作范围和内容进行调整。

13.乙方职责

13.1合同签定后，根据任务情况自行组织经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。在所承包工程开工前2天进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底（如安全、技术交底、操作规程）并办理有关手续。

13.2乙方进入施工现场后，必须绝对服从甲方的施工指挥与管理，并遵守甲方现场管理的有关规定，配备相应的岗位管理人员。负责人：、质检员：、安全员：。

13.3参加每周在工地会议室由甲方组织的生产例会，若无故缺席，甲方有权从乙方工程款中扣除200~500元/次的处罚金。

13.4向甲方提供进场人员名单并填写务工人员登记表，协助甲方办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场；若当地派出所需要外来人员办理暂住证的，乙方应配合甲方办理并自行承担相关费用。

13.5乙方必须按合同要求对承包工程的施工质量负责，达到约定标准，若经现场监理或甲方管理人员检查本工种工作不符合要求，乙方必须无条件进行返工处理，并且承担由此造成的一切费用与损失以及合同约定的处罚金。

13.6工程用材料计划，乙方在需使用前3天向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责。

13.7乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。

13.8乙方施工人员施工应严格按安全技术交底及安全操作规程作业，如因乙方违反安全操作规程等原因造成伤亡事故，事故责任由乙方负责。

13.9为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详细的劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。

13.10每月25日前上报当月完成工程量报表，经审核后作为支付工程劳务款的依据；同时申报内部资金分配计划，并提供由劳务人员本人签字的工资单。乙方应按时发放工人应得工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，否则乙方应承担违约责任，且甲方有权停止支付工程进度劳务款。

13.11施工现场甲方供应的原材料和半成品，需要取样送检的，乙方应按甲方资料员或技术员的要求配合完成取样工作。

13.12乙方负责施工用各级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具等的保管并按时返还仓库；乙方使用人员必须遵守操作规程。

13.13乙方应积极承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。

13.14不得将本工程再分包或转包。

乙方应无条件接受甲方的所有指令（如工作联系单、处罚通知单等），如乙方无原因拒绝则每次罚款元/次。

六、材料考核

14.工程用主要材料按预算定额分析的用量作为考核用量，使用量超过考核用量的部分全额扣款，节约部分给予乙方50%比例的奖励。

15.工程用主要材料进场验收时，若接到甲方通知，乙方必须参加并共同签收。

16.周转材料的使用和管理严格执行甲方的有关规定。

七、安全和文明施工管理要求

17.乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份（含身份证复印件，且过程中根据新增人员及时更新），按甲方要求办理劳务人员个人工资卡，进入现场人员必须按要求佩戴胸卡即出入证（视工地情况而定）。( 乙方劳务人员进场前必须有经过甲方要求的体检或提供近期的体检报告，对于有严重的高血压、心脏病、高度近视等存在问题的劳务人员严禁进场施工。)

18.特殊工种(架子工、电工、电焊工等)必须持有有效的特殊工种上岗操作证。

19.施工现场要求达到文明工地。

20.乙方人员的交通、饮食由乙方自行解决，并符合相关要求。临时设施用房及水电由甲方提供。乙方生活区的安全保卫等责任由乙方承担。

21.施工现场内乙方人员不得以任何理由发生打架、斗殴等事件。如发生一次，扣罚人民币2000~5000元，所有医药费由责任方承担，情节严重的送交当地公安机关处理。

22.乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。

八、工程结算价款的确定

23.结算依据：。

24.包清工单价：

24.1根据施工图纸，按照国标《建筑工程建筑面积计算规范》（gb/t50353-2005）计算建筑面积，按完成施工图纸、及本合同约定事项内容计算劳务费用。甲方按月或按节点对乙方进行考核。

25.上述单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，包括但不限于：

25.1乙方的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用。

25.2赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。

25.3按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续出现故障时的人员窝工费用。

25.4甲方库存旧品(如旧模板、旧木方等)的利用有可能增加的人工费用。

25.5停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响的人员窝工费用。

25.6不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作内容产生的人工费。

25.7建筑物超高费、人工降效费。

25.8乙方施工区域内专人清洁卫生等人工费用；

25.9工程施工所用机械的就位、调试、维修保养、拆除、装卸等费用。

26.如部分项目在乙方承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，甲方可另行安排他人完成，该部分费用及增加的费用甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

27.结算程序

27.1乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和合同要求，经甲方验收合格后，正常进入结算程序；

27.2乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目负责人审批签字后，必须经项目部上级有关部门审查批准后方可作为工程最终结算价款。

27.3所有签证单必须有甲方项目负责人签字后方才有效。

九、付款方式

28.双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式：

29.未经甲方审查的结算书不能作为最终支付工程款的依据。

十、争议

30.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

31.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果，除非双方已同意解除合同或《民法典》要求解除合同。

十一、合同解除

32.当出现以下情况之一者，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：

32.1乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不及时)。

32.2非甲方原因乙方善自停工三天及以上者。

32.3施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。

32.4不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。

32.5内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。

32.6未严格遵守合同或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资，或挪用工程款造成不良后果。

32.7工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。

32.8乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。

十二、违约责任

33.当有以下几种情况出现时，乙方应承担违约责任：

33.1乙方未按甲方指定的施工计划完成工作，乙方应向甲方支付元/节点的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间，如在总工期上赶回则结算时返还。

33.2因乙方原因，造成的工期延误，乙方应向甲方支付元/天的违约金并承担建设单位对甲方的违约罚金。

33.3由乙方负责的分部分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付元的违约金。

33.4若乙方不服从甲方管理，或违反甲方的有关规章制度，甲方有权按照自定的相关文件从乙方工程款中扣除相应的违约金。

十三、其他

34劳务管理费为合同总额的0.4%，其中甲方（投资人）和乙方（劳务承包人）各自承担合同总额0.2%，此费用在支付第一次进度款时直接转入劳务公司专门账户，以作为劳务部门管理费用。

35.未尽事宜双方协商解决。

36.双方约定本项目施工完毕且双方工程劳务款结清后本合同自动解除。

十四、本合同一式四份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

投资人（签字）： 劳务承包人（签字）：

合同签订日期： 年 月 日 合同签订日期： 年 月 日

【第15篇】2023分项工程施工合同

发包方（以下称甲方）：

法定代表人：

身份证号码：

承包方（以下称乙方）：

法定代表人：

身份证号码：

依据《_____》等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照自愿、平等互利和协商一致原则，就乙方在_________________项目中参与分项工程施工达成协议，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条、分项工程的基本情况

1、分项工程的名称：

2、分项工程的内容：

3、分项工程的地点：

第二条、分项工程期限

本分项工程施工合同施工工期为________天，即______年______月______日开工，______年______月______日竣工。

开工日期：______年______月______日；

竣工日期：______年______月______日。

第三条、项工程价款、结算及付款方式

本合同为单价合同。甲方以完成分项工程细目产值（按“施工项目清单”的列项和单价计算，唯一计算方式）作为对乙方承担工程的现场组织、施工作业、安全生产、完成及缺陷修复工作的报酬，应视为此费用中已经考虑了乙方所完工程的一切费用（也包括前期施工准备、驻地建设、机械设备的调遣、临时设施、便道修建、临时用电线路架设营业税金等），除另有规定外，不另行计价。

第四条、建筑材料、设备的供应和采购

1、主材由甲方代供，实行总量控制，限额领料制度。乙方每月25日前向甲方报送下月材料使用计划，甲方根据乙方工程量核实材料用量后，按乙方用料时间限额供应，材料供应价格不高于同期市场价格，材料费由乙方承担。

2、经甲方同意由乙方自行采购材料时，必须是经监理工程师和甲方同意的供货厂家的合格产品，并符合技术规范和设计文件及质量检验评定标准要求，方能用于本工程。

3、自采、地方性材料乙方必须按照甲方提供或指定的地点采集、购买，并经甲方鉴定，质量合格后方可使用。

第五条、工程质量管理及验收

1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

2、工程质量验收以施工图纸、施工规范、质量评定标准和建设单位有关文件为依据，要求分项工程合格率达到100%，分项工程综合得分90分以上，总评工程质量必须达到合格标准。

3、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分期、分段进行验收。

4、乙方在分项工程完工后5日内，以书面通知甲方验收，甲方应及时组织验收。

第六条、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第七条、违约责任

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

4、保密事项：

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第八条、争议解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条、签订地点

本合同在____________________________________签订。

第十条、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条、合同生效

本合同自___________________________生效。

第十二条、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地址：

xx编码：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地址：

xx编码：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：