搬设备合同（15份范本）

【导语】搬设备合同怎么写才规范？本文根据受用户欢迎程度整理了15篇优质的搬合同范本范文，都是标准的书写参考模板，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是15篇搬设备合同范文，希望您能喜欢。

【第1篇】设备搬运合同样书

甲方：_________

乙方：_________

为了合理使用设备搬运费用，安全顺利完成设备搬运工作，经甲、乙方认真磋商，达成如下协议。

1.甲方原则同意成品仓、干燥筒、配料器、粉料罐、等设备(共_________件)交由乙方承运搬运。乙方接到甲方通知后，吊、运车辆应3日内进入甲方指定场地，乙方吊车进场后所有设备的吊卸工作由乙方承担。

2.甲方拟将设备的上述工作的吊车，运输板车的使用费一次性包给乙方。

3.为促使乙方积极配合、尽快将设备拉出工地，双方约定，甲方出一定数额协调费给乙方，而乙方不管遇到多大困难，也不管延续时间多久，乙方都必须尽最大努力，以最快速度把设备装上车，把自己承运的货物运出拆卸现场。基于上述乙方额外承担的责任，甲方给乙方协调费，总共_________元(大写：_________元)。此费用乙方包死不动。

4.乙方装货拉出拆卸现场之后保证在_________天之内运至甲方卸货工地。因气候等意外因素影响，可酌情延期。

5.甲方总共给乙方出资_________元(大写：_________)，作为去程过路过桥等途中所需资金。

6.甲方不负担乙方司机食宿及乙方车辆维修费。

7.甲方提供《装货清单》，乙方按装货清单拉运。乙方必须选用合适的吊车、板车及货车，并按甲方指定的路线运输，以确保吊卸、运输过程中的设备安全。如因乙方不按甲方指定路线、速度行驶造成设备损坏，由甲方根据实际损坏估价，乙方来赔偿。

8.吊车、板车及货车费用与支付

(1)乙方承担人员、运输费用总和为_________元(大写：_________)。

(2)费用支付方式：乙方所有吊、运车辆进入场地后，甲方预付_________元整(以支付)，作为启动资金，等所有板车、货车(包括其它承运单位车辆)装完货后，甲方再付_________元整，剩余的_________元整待乙方承运货物到达目的地后一次付清。

(3)其他说明：乙方将甲方的设备拉往目的地并安全卸货后，甲方接货人员出具运输完工证明，据此作为最后结算依据。

9.本协议未尽事宜，由甲、乙方另外商订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

10.本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起自动生效，合同支付完毕后失效。

甲方(盖章)：______________

法定代表人(签字)：________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

乙方(盖章)：______________

法定代表人(签字)：________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

【第2篇】搬运设备仓储合同

2023搬运设备仓储兹有______(甲方)委托______(乙方)储存下列物资，储存期______年，在储存期内有关事宜，均按双方共同商定的协议条款执行。

存货人:

品名:

规格:

单价:

数价:

交货日期：

储存仓库：

协议条款：

仓储物验收及仓单

储存场所及方法

仓储物保险

仓储物的提取

仓储费

违约责任

存货方：______仓管方：______

住所：______住所：______

法定代表人：______法定代表人：______

银行账户号：_____

联系方式：______

签约日期：___年___月___日

【第3篇】设备搬运合同(二)

甲方：_________

乙方：_________

为了合理使用设备搬运费用，安全顺利完成设备搬运工作，经甲、乙方认真磋商，达成如下协议。

1．甲方原则同意成品仓、干燥筒、配料器、粉料罐、等设备（共_________件）交由乙方承运搬运。乙方接到甲方通知后，吊、运车辆应3日内进入甲方指定场地，乙方吊车进场后所有设备的吊卸工作由乙方承担。

2．甲方拟将设备的上述工作的吊车，运输板车的使用费一次性包给乙方。

3．为促使乙方积极配合、尽快将设备拉出工地，双方约定，甲方出一定数额协调费给乙方，而乙方不管遇到多大困难，也不管延续时间多久，乙方都必须尽最大努力，以最快速度把设备装上车，把自己承运的货物运出拆卸现场。基于上述乙方额外承担的责任，甲方给乙方协调费，总共_________元（大写：_________元）。此费用乙方包死不动。

4．乙方装货拉出拆卸现场之后保证在_________天之内运至甲方卸货工地。因气候等意外因素影响，可酌情延期。

5．甲方总共给乙方出资_________元（大写：_________），作为去程过路过桥等途中所需资金。

6．甲方不负担乙方司机食宿及乙方车辆维修费。

7．甲方提供《装货清单》，乙方按装货清单拉运。乙方必须选用合适的吊车、板车及货车，并按甲方指定的路线运输，以确保吊卸、运输过程中的设备安全。如因乙方不按甲方指定路线、速度行驶造成设备损坏，由甲方根据实际损坏估价，乙方来赔偿。

8．吊车、板车及货车费用与支付

（1）乙方承担人员、运输费用总和为_________元（大写：_________）。

（2）费用支付方式：乙方所有吊、运车辆进入场地后，甲方预付_________元整（以支付），作为启动资金，等所有板车、货车（包括其它承运单位车辆）装完货后，甲方再付_________元整，剩余的_________元整待乙方承运货物到达目的地后一次付清。

（3）其他说明：乙方将甲方的设备拉往目的地并安全卸货后，甲方接货人员出具运输完工证明，据此作为最后结算依据。

9．本协议未尽事宜，由甲、乙方另外商订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

10．本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起自动生效，合同支付完毕后失效。

甲方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

乙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

【第4篇】设备搬迁合同书范本

甲方(需方)：

乙方(供方)：

甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

合同内容：

第二条 组成合同的文件

1、 本合同书和合同条款

2、 中标通知书

3、 投标书及其附件

4、 招标文件

5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

第三条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

第四条 合同价款

甲方向乙方订购 (包括运输)计人民币￥ 元， 安装计人民币￥ 元，合计人民币￥ 元 ，大写人民币 元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

第五条 乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

第七条 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章后生效。

第八条 合同份数

本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

合同条款

第一部分 采购合同条款

1、定义

本合同下列述语解释为：

1)合同：指供需双方签署的协议，包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

2)合同价：指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

3)设备：指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

4)项目现场： 。

5)天：指日历天数。

2、来源地

本条所述来源地指设备生产地，经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

3、技术规格

3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

3.2、除技术要求另有规定外，计量单位应使用公制。

4、专利权

乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业设计权的起诉。

5、装运

5.1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.3、包装标志

5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记：

(a)收货人 (b)合同号 (c)目的地 (d)货物名称

(e)箱号 (f)毛重/净重 (g)尺寸{长×宽×高，以厘米或cm计｝

5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明'重心'和'吊装点'，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注'小心轻放'、'请勿倒置'、'防潮'等字样和其它适当的标志。

5.4、装运条件

5.4.1、供方负责安排运输，报价中包含产品运输费、保险费，货到工地卸车费由供方负担产品价格为完全价格，含各项费用及保险费用，到达现场平地。

5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则，乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

5.5、装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前 小时通知需方。

6、交货日期

乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内，向甲方交付设备，乙方根据现场进度，在保证不影响安装的前提下可分批交货。

7、交货方式及到货地点：

7.1、交货方式：

供方将货运至需方指定地点，装卸及运输、运杂费由供方自理如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

7.2、到货地点：

，甲方指定具体堆放点，由乙方负责堆放保管，乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

8、保险

保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

9、伴随服务

9.1、除合同中另有规定外，乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

9.2、乙方还应提供下列服务：

1)提供设备维修所需的专用工具

2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修，但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务

3)在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训

9.3、伴随服务的费用应含在合同价中，不再单独进行支付。

10、质量与检验：

10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

10.2、产品的外观检验：外观、材质、随机资料(质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等)及包装完整无破损。在 正式交付甲方使用之前，一切 本身质量问题均由乙方负责。

10.3、乙方应保证其设备的正确安装，在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内，应具有满意的性能，在验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责，安装质量保证期为 月。

10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担全部责任，甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

10.6、产品质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包退、包换)，费用由乙方负责，并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

10.7、验收方式：

供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，需方有权拒收，由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担，并承担法律责任。

10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

第二部分 安装合同条款

1、工期：

本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方，合同安装工期总天数为 天，乙方按规定保证设备及时交货，因设备未及时交货影响安装，由乙方自行承担一切责任。

2、甲、乙方住工地代表：

甲方代表姓名：

乙方代表(项目经理)姓名： (任命书、委派书作为合同附件)。

3、甲方工作：

3.1、提供设备进场及安装进场时间

3.2、协调总、分包单位的日常工作，包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房，施工用水用电。

3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

3.4、负责 部件安装后的土建完善。

4、乙方工作：

4.1、在接到甲方图纸及设计交底后，七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案，并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间，并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，指导甲方解决土建现场的一切有关 方面的技术问题，如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前 天向总包单位提交计划。

4.4、乙方负责 设备的勘察、安装、调试，负责 安装所需的辅工辅料及调试仪器。

4.5、负责脚手架的搭拆工作。

4.6、对施工电源的要求应在施工 天提交计划，现场电费按实与总包结算。

4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费，其标准为：安装费用(不含设备费)的 %计算。

4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议，随时清理施工垃圾，运至现场指定地点。

4.9、乙方必须服从总包的进度安排，对因乙方进度延误而影响总包进度的，由乙方承担一切经济损失。

4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

5、工程质量检查及验收：

5.1、本合同的 按 标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

5.2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，并负责政府部门验收工作。

5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方，通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，甲方代表在调试记录上签字。

5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件，甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求，乙方按要求做好准备工作，系统调试合格，双方在调试记录上签字。

5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求，由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装，工期不予顺延。

5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求，乙方应按规范要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

6、安全施工与检查：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全技术标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

7、质量验收与保修：

7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并向甲方出具《 安装检验报告》和《产品合格证书》。

7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

7.3、设备主体质量终生保修，附属配件、管线保修期为 月， 月后维修，更换材料费由甲方支付。

7.4、乙方在现场设立维修保养中心，提供一年的维护保养服务(维保期间，维保中心场地由甲方提供)。

第三部分 xx条款

1、凡 设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理，如因乙方处理不当造成质量、工期等违约，均由乙方承担一切责任。

2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

3、索赔

3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔，乙方应同意退货、降低价格、更换部件，并承担甲方因此而蒙受的损失费用，同时乙方应相应延长质量保证期。

3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔，甲方将从未付款中扣除相关的费用。

4、乙方履约延误

4.1、除合同xx条款第4条规定外，乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

4.2、如乙方无正当理由而延误工期，甲方有权没收乙方履约保证金，加收误期赔偿或终止违约合同。

4.3、供方确无法按期交货的，应将拖延的期限和理由及时通知需方，需方应尽快对情况进行评价，并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

5、不可抗力

5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

5.2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，当不可抗力超过 天时，双方应协商修改合同履行时间。

6、履约保证金

1)乙方应交纳合同总价的10%款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

3)如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

7、争端的解决

7.1、双方在解决合同争端时，应首先通过友好协商，协商不能解决时，双方均同意将争端向 。

7.2、 。

8、合同的终止

8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内，履行其合同义务，甲方有权提出终止部分或全部合同。

8.2、如果乙方破产或无清偿能力，甲方有权提出终止合同。

8.3、因乙方违约造成合同的终止时，甲方有权购买类似未交设备的设备，乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

9、合同价款及支付：

设备付款方式：

9.1、合同签订后甲方支付设备价款的 %作为定金。

9.2、确定交货期后提前 天支付设备价款 %作为预付款。

9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的 %，期限为从产品交货时起至调试合格，方式为不超过 个月的 银行承兑汇票，同时乙方交付金额为设备价款 %、期限为 个月的银行履约保函。

9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的 %。

安装付款方式：

9.5、安装队进场前 天甲方支付安装费的 %。

9.6、在经过验收合格后 日内甲方支付安装费的 %，产品移交给业主。

9.7、安装费的 %作为质量保修金，产品保修期满后 日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

10、违约责任：

10.1、甲方未按期付款(按双方协议，或乙方违约除外)应向乙方偿付延期付款的贷款利息，按当期利息以天计算。

10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用，乙方应向甲方偿付误期违约金，按合同总价每延误一周(7天)赔偿合同总价的1%，除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11、投标文件与招标文件有偏离的，除甲方有书面确认外，以招标文件为准。

12、如供方设备未能达到技术条款，供方必须：

a、调换设备部件 b、降低设备价格 c、退货

d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

13、合同履行期未尽事宜，双方协商以'会议纪要'书面形式或'补充协议'等作为合同附件一并执行，与本合同有同等法律效力。

第二部分 合同订购 技术条款部分

1、产品名称：

2、货物清单：

3、技术参数及功能：(技术规格、基本功能要求)

4、卖方应提供的随机技术资料和文件：

5、验收标准要求：

6、质保期：

最终安装调试验收合格双方代表签字，并交付使用后，供方应提供 年的质保期，质保期内更换所有损坏部件(供方举证确系需方使用不当除外)并提供维修保养，内容包括：

¤ 每月提供 次定期保养。

¤ 24小时值班服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

普通故障修复时间不超过 小时，任何故障其修复时间不能超过基准值 小时。

7、其它要求：

7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件：

【第5篇】设备搬运合同一

甲方：_________

乙方：_________

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

一、乙方承接以下项目

1.设备搬运到新校：_______元/台，_______台，_______元，电脑桌椅_______元/套，_______套，_______元。讲台______个，_______元。其它东西搬动费用_______元(包括交换机搬运，剩余_______台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等)。合计_______元。

2.电脑拆卸及安装：_________元/台，_________台，_________元。

3.网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，_____元/节点，共制作_____节点，计_______元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等_______元，rj45接头______个，_______元。所有线头集中到讲台上。采用双网隔离方案，需添置网卡一块，_______元。更换网线______条，原网线不够长，_______元。合计_______元

4.电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配_______路线路，______个插座。_______元/个，计_______元，配电箱安装及三相电源调配费用_______元，材料_______元(包括______个插座，______mm2铜线_____包，____铜线_____包，_______mm2铜线______米，_______路配电箱等)。可靠送电20千瓦以上。合计_________元。

二、其它项目

1.新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板(_____元，原底板为5米×2米的的整块板)，拆卸多媒体系统(______元)，拼装讲台底板(由制作底板的木工配合)，重装多媒体系统(______元)。合计费用_________元。

2.第_________间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱_________元。

3.电脑(学校电脑)键盘更换1个，_________元。

三、其它条款

1.材料的质量，安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。

2.工程期限_________天，超过期限罚款，按_________元/天计算。

3.完工后，甲方组织人员验收，验收合格后付款。

4.本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。

5.本合同签订日期：_________年_________月_________日

甲方(盖章)：______________

法定代表人(签字)：________

开户银行：__________________

帐号：______________________

_________年______月_______日

乙方(盖章)：______________

法定代表人(签字)：________

开户银行：__________________

帐号：______________________

_________年______月_______日

【第6篇】设备搬迁合同范本

第一部分 合同书

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

合同内容：

第二条 组成合同的文件

1、 本合同书和合同条款

2、 中标通知书

3、 投标书及其附件

4、 招标文件

5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

第三条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

第四条 合同价款

甲方向乙方订购 （包括运输）计人民币￥ 元， 安装计人民币￥ 元，合计人民币￥ 元 ，大写人民币 元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

第五条 乙方向甲方按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条 甲方向乙方按照合同约定期限和方式支付合同价款。

第七条 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章后生效。

第八条 合同份数

本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

合同条款

第一部分 采购合同条款

1、定义

本合同下列述语解释为：

1)合同：指供需双方签署的协议，包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

2)合同价：指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

3)设备：指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

4)项目现场： 。

5)天：指日历天数。

2、来源地

本条所述来源地指设备生产地，经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

3、技术规格

3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

3.2、除技术要求另有规定外，计量单位应使用公制。

4、专利权

乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业设计权的起诉。

5、装运

5.1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.3、包装标志

5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记：

（a）收货人； （b）合同号； （c）目的地； （d）货物名称；

（e）箱号； （f）毛重/净重； （g）尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝；

5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

5.4、装运条件

5.4.1、供方负责安排运输，报价中包含产品运输费、保险费，货到工地卸车费由供方负担；产品价格为完全价格，含各项费用及保险费用，到达现场平地。

5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则，乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

5.5、装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前 小时通知需方。

6、交货日期

乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内，向甲方交付设备，乙方根据现场进度，在保证不影响安装的前提下可分批交货。

7、交货方式及到货地点：

7.1、交货方式：

供方将货运至需方指定地点，装卸及运输、运杂费由供方自理；如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

7.2、到货地点：

，甲方指定具体堆放点，由乙方负责堆放保管，乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

8、保险

保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

9、伴随服务

9.1、除合同中另有规定外，乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

9.2、乙方还应提供下列服务：

1)提供设备维修所需的专用工具；

2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修，但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

3）在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训；

9.3、伴随服务的费用应含在合同价中，不再单独进行支付。

10、质量与检验：

10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

10.2、产品的外观检验：外观、材质、随机资料（质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等）及包装完整无破损。在 正式交付甲方使用之前，一切 本身质量问题均由乙方负责。

10.3、乙方应保证其设备的正确安装，在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内，应具有满意的性能，在验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责，安装质量保证期为 月。

10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担全部责任，甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

10.6、产品质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包退、包换），费用由乙方负责，并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

10.7、验收方式：

供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，需方有权拒收，由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担，并承担法律责任。

10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

第二部分 安装合同条款

1、工期：

本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方，合同安装工期总天数为 天，乙方按规定保证设备及时交货，因设备未及时交货影响安装，由乙方自行承担一切责任。

2、甲、乙方住工地代表：

甲方代表姓名：

乙方代表（项目经理）姓名： （任命书、委派书作为合同附件）。

3、甲方工作：

3.1、提供设备进场及安装进场时间；

3.2、协调总、分包单位的日常工作，包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房，施工用水用电。

3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

3.4、负责 部件安装后的土建完善。

4、乙方工作：

4.1、在接到甲方图纸及设计交底后，七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案，并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间，并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，指导甲方解决土建现场的一切有关 方面的技术问题，如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前 天向总包单位提交计划。

4.4、乙方负责 设备的勘察、安装、调试，负责 安装所需的辅工辅料及调试仪器。

4.5、负责脚手架的搭拆工作。

4.6、对施工电源的要求应在施工 天提交计划，现场电费按实与总包结算。

4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费，其标准为：安装费用（不含设备费）的 %计算。

4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议，随时清理施工垃圾，运至现场指定地点。

4.9、乙方必须服从总包的进度安排，对因乙方进度延误而影响总包进度的，由乙方承担一切经济损失。

4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

5、工程质量检查及验收：

5.1、本合同的 按 标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

5.2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，并负责政府部门验收工作。

5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方，通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，甲方代表在调试记录上签字。

5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件，甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求，乙方按要求做好准备工作，系统调试合格，双方在调试记录上签字。

5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求，由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装，工期不予顺延。

5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求，乙方应按规范要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

6、安全施工与检查：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全技术标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

7、质量验收与保修：

7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并向甲方出具《 安装检验报告》和《产品合格证书》。

7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

7.3、设备主体质量终生保修，附属配件、管线保修期为 月， 月后免费维修，更换材料费由甲方支付。

7.4、乙方在现场设立维修保养中心，提供一年的免费维护保养服务（免费维保期间，维保中心场地由甲方免费提供）。

第三部分 通用条款

1、凡 设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理，如因乙方处理不当造成质量、工期等违约，均由乙方承担一切责任。

2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

3、索赔

3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔，乙方应同意退货、降低价格、更换部件，并承担甲方因此而蒙受的损失费用，同时乙方应相应延长质量保证期。

3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔，甲方将从未付款中扣除相关的费用。

4、乙方履约延误

4.1、除合同通用条款第4条规定外，乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

4.2、如乙方无正当理由而延误工期，甲方有权没收乙方履约保证金，加收误期赔偿或终止违约合同。

4.3、供方确无法按期交货的，应将拖延的期限和理由及时通知需方，需方应尽快对情况进行评价，并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

5、不可抗力

5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

5.2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，当不可抗力超过 天时，双方应协商修改合同履行时间。

6、履约保证金

1)乙方应交纳合同总价的10％款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

3)如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

7、争端的解决

7.1、双方在解决合同争端时，应首先通过友好协商，协商不能解决时，双方均同意将争端向 。

7.2、 。

8、合同的终止

8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内，履行其合同义务，甲方有权提出终止部分或全部合同。

8.2、如果乙方破产或无清偿能力，甲方有权提出终止合同。

8.3、因乙方违约造成合同的终止时，甲方有权购买类似未交设备的设备，乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

9、合同价款及支付：

设备付款方式：

9.1、合同签订后甲方支付设备价款的 %作为定金。

9.2、确定交货期后提前 天支付设备价款 %作为预付款。

9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的 ％，期限为从产品交货时起至调试合格，方式为不超过 个月的 银行承兑汇票，同时乙方交付金额为设备价款 ％、期限为 个月的银行履约保函。

9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的 ％。

安装付款方式：

9.5、安装队进场前 天甲方支付安装费的 ％。

9.6、在经过验收合格后 日内甲方支付安装费的 ％，产品移交给业主。

9.7、安装费的 ％作为质量保修金，产品保修期满后 日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

10、违约责任：

10.1、甲方未按期付款（按双方协议，或乙方违约除外）应向乙方偿付延期付款的贷款利息，按当期利息以天计算。

10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用，乙方应向甲方偿付误期违约金，按合同总价每延误一周（7天）赔偿合同总价的1%，除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11、投标文件与招标文件有偏离的，除甲方有书面确认外，以招标文件为准。

12、如供方设备未能达到技术条款，供方必须：

a、调换设备部件 b、降低设备价格 c、退货

d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

13、合同履行期未尽事宜，双方协商以“会议纪要”书面形式或“补充协议”等作为合同附件一并执行，与本合同有同等法律效力。

第二部分 合同订购 技术条款部分

1、产品名称：

2、货物清单：

3、技术参数及功能：（技术规格、基本功能要求）

4、卖方应提供的随机技术资料和文件：

5、验收标准要求：

6、质保期：

最终安装调试验收合格双方代表签字，并交付使用后，供方应提供 年的质保期，质保期内免费更换所有损坏部件（供方举证确系需方使用不当除外）并免费提供维修保养，内容包括：

¤ 每月提供 次定期保养。

¤ 24小时值班服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

普通故障修复时间不超过 小时，任何故障其修复时间不能超过基准值 小时。

7、其它要求：

7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件：

【第7篇】设备搬迁合同书

第一部分 合同书

甲方(需方)：

乙方(供方)：

甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国 建筑法 》以及相关法律 法规 ，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

合同内容：

第二条 组成合同的文件

1、 本合同书和合同条款

2、 中标通知书

3、 投标 书及其附件

4、 招标 文件

5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

第三条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

第四条 合同价款

甲方向乙方订购 (包括运输)计人民币￥ 元， 安装计人民币￥ 元，合计人民币￥ 元 ，大写人民币 元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

第五条 乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

第七条 合同生效

合同订立 时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章后生效。

第八条 合同份数

本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托 代理 人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

合同条款

第一部分 采购合同 条款

1、定义

本合同下列述语解释为：

1)合同：指供需双方签署的协议，包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

2)合同价：指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

3)设备：指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

4)项目现场： 。

5)天：指日历天数。

2、来源地

本条所述来源地指设备生产地，经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

3、技术规格

3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

3.2、除技术要求另有规定外，计量单位应使用公制。

4、 专利权

乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权， 商标权 或工业设计权的起诉。

5、装运

5.1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.3、包装标志

5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记：

(a)收货人 (b)合同号 (c)目的地 (d)货物名称

(e)箱号 (f)毛重/净重 (g)尺寸{长×宽×高，以厘米或cm计｝

5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

5.4、装运条件

5.4.1、供方负责安排运输，报价中包含产品运输费、保险费，货到工地卸车费由供方负担产品价格为完全价格，含各项费用及保险费用，到达现场平地。

5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则，乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

5.5、装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前 小时通知需方。

6、交货日期

乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内，向甲方交付设备，乙方根据现场进度，在保证不影响安装的前提下可分批交货。

7、交货方式及到货地点：

7.1、交货方式：

供方将货运至需方指定地点，装卸及运输、运杂费由供方自理如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

7.2、到货地点：

，甲方指定具体堆放点，由乙方负责堆放保管，乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

8、保险

保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

9、伴随服务

9.1、除合同中另有规定外，乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

9.2、乙方还应提供下列服务：

1)提供设备维修所需的专用工具

2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修，但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务

3)在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训

9.3、伴随服务的费用应含在合同价中，不再单独进行支付。

10、质量与检验：

10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

10.2、产品的外观检验：外观、材质、随机资料(质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等)及包装完整无破损。在 正式交付甲方使用之前，一切 本身质量问题均由乙方负责。

10.3、乙方应保证其设备的正确安装，在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内，应具有满意的性能，在验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责，安装质量保证期为 月。

10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担全部责任，甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

10.6、产品质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包退、包换)，费用由乙方负责，并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

10.7、验收方式：

供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，需方有权拒收，由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担，并承担法律责任。

10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

第二部分 安装合同条款

1、工期：

本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方，合同安装工期总天数为 天，乙方按规定保证设备及时交货，因设备未及时交货影响安装，由乙方自行承担一切责任。

2、甲、乙方住工地代表：

甲方代表姓名：

乙方代表(项目经理)姓名： (任命书、委派书作为合同附件)。

3、甲方工作：

3.1、提供设备进场及安装进场时间

3.2、协调总、分包单位的日常工作，包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房，施工用水用电。

3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

3.4、负责 部件安装后的土建完善。

4、乙方工作：

4.1、在接到甲方图纸及设计交底后，七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案，并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间，并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，指导甲方解决土建现场的一切有关 方面的技术问题，如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前 天向总包单位提交计划。

4.4、乙方负责 设备的勘察、安装、调试，负责 安装所需的辅工辅料及调试仪器。

4.5、负责脚手架的搭拆工作。

4.6、对施工电源的要求应在施工 天提交计划，现场电费按实与总包结算。

4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费，其标准为：安装费用(不含设备费)的 %计算。

4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议，随时清理施工垃圾，运至现场指定地点。

4.9、乙方必须服从总包的进度安排，对因乙方进度延误而影响总包进度的，由乙方承担一切经济损失。

4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

5、工程质量检查及验收：

5.1、本合同的 按 标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

5.2、工程具备竣工验 收条 件，乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣 工资 料和竣工验收报告，并负责政府部门验收工作。

5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方，通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，甲方代表在调试记录上签字。

5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件，甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求，乙方按要求做好准备工作，系统调试合格，双方在调试记录上签字。

5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求，由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装，工期不予顺延。

5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求，乙方应按规范要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

6、安全施工与检查：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全技术标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

7、质量验收与保修：

7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并向甲方出具《 安装检验报告》和《产品合格证书》。

7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

7.3、设备主体质量终生保修，附属配件、管线保修期为 月， 月后免费维修，更换材料费由甲方支付。

7.4、乙方在现场设立维修保养中心，提供一年的免费维护保养服务(免费维保期间，维保中心场地由甲方免费提供)。

第三部分 通用条款

1、凡 设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理，如因乙方处理不当造成质量、工期等违约，均由乙方承担一切责任。

2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

3、索赔

3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔，乙方应同意退货、降低价格、更换部件，并承担甲方因此而蒙受的损失费用，同时乙方应相应延长质量保证期。

3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔，甲方将从未付款中扣除相关的费用。

4、乙方履约延误

4.1、除合同通用条款第4条规定外，乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

4.2、如乙方无正当理由而延误工期，甲方有权没收乙方 履约保证金 ，加收误期赔偿或终止违约合同。

4.3、供方确无法按期交货的，应将拖延的期限和理由及时通知需方，需方应尽快对情况进行评价，并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

5、不可抗力

5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

5.2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，当不可抗力超过 天时，双方应协商修改 合同履行 时间。

6、履约保证金

1)乙方应交纳合同总价的10%款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

3)如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

7、争端的解决

7.1、双方在解决合同争端时，应首先通过友好协商，协商不能解决时，双方均同意将争端向 。

7.2、 。

8、合同的终止

8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内，履行其合同义务，甲方有权提出终止部分或全部合同。

8.2、如果乙方破产或无清偿能力，甲方有权提出终止合同。

8.3、因乙方违约造成合同的终止时，甲方有权购买类似未交设备的设备，乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

9、合同价款及支付：

设备付款方式：

9.1、合同签订后甲方支付设备价款的 %作为 定金 。

9.2、确定交货期后提前 天支付设备价款 %作为预付款。

9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的 %，期限为从产品交货时起至调试合格，方式为不超过 个月的 银行承兑 汇票 ，同时乙方交付金额为设备价款 %、期限为 个月的银行履约保函。

9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的 %。

安装付款方式：

9.5、安装队进场前 天甲方支付安装费的 %。

9.6、在经过验收合格后 日内甲方支付安装费的 %，产品移交给业主。

9.7、安装费的 %作为质量保修金，产品保修期满后 日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

10、 违约责任 ：

10.1、甲方未按期付款(按双方协议，或乙方违约除外)应向乙方偿付延期付款的贷款利息，按当期利息以天计算。

10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用，乙方应向甲方偿付误期违约金，按合同总价每延误一周(7天)赔偿合同总价的1%，除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11、投标文件与招标文件有偏离的，除甲方有书面确认外，以招标文件为准。

12、如供方设备未能达到技术条款，供方必须：

a、调换设备部件 b、降低设备价格 c、退货

d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

13、合同履行期未尽事宜，双方协商以“会议纪要”书面形式或“补充协议”等作为合同附件一并执行，与本合同有同等法律效力。

第二部分 合同订购 技术条款部分

1、产品名称：

2、货物清单：

3、技术参数及功能：(技术规格、基本功能要求)

4、卖方应提供的随机技术资料和文件：

5、验收标准要求：

6、质保期：

最终安装调试验收合格双方代表签字，并交付使用后，供方应提供 年的质保期，质保期内免费更换所有损坏部件(供方举证确系需方使用不当除外)并免费提供维修保养，内容包括：

¤ 每月提供 次定期保养。

¤ 24小时值班服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

普通故障修复时间不超过 小时，任何故障其修复时间不能超过基准值 小时。

7、其它要求：

7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件：

【第8篇】2023设备搬迁合同范本

第一部分 合同书

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

合同内容：

第二条 组成合同的文件

1、 本合同书和合同条款

2、 中标通知书

3、 投标书及其附件

4、 招标文件

5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

第三条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

第四条 合同价款

甲方向乙方订购 （包括运输）计人民币￥ 元， 安装计人民币￥ 元，合计人民币￥ 元 ，大写人民币 元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

第五条 乙方向甲方按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条 甲方向乙方按照合同约定期限和方式支付合同价款。

第七条 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章后生效。

第八条 合同份数

本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

合同条款

第一部分 采购合同条款

1、定义

本合同下列述语解释为：

1)合同：指供需双方签署的协议，包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

2)合同价：指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

3)设备：指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

4)项目现场： 。

5)天：指日历天数。

2、来源地

本条所述来源地指设备生产地，经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

3、技术规格

3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

3.2、除技术要求另有规定外，计量单位应使用公制。

4、专利权

乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业设计权的起诉。

5、装运

5.1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.3、包装标志

5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记：

（a）收货人； （b）合同号； （c）目的地； （d）货物名称；

（e）箱号； （f）毛重/净重； （g）尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝；

5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

5.4、装运条件

5.4.1、供方负责安排运输，报价中包含产品运输费、保险费，货到工地卸车费由供方负担；产品价格为完全价格，含各项费用及保险费用，到达现场平地。

5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则，乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

5.5、装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前 小时通知需方。

6、交货日期

乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内，向甲方交付设备，乙方根据现场进度，在保证不影响安装的前提下可分批交货。

7、交货方式及到货地点：

7.1、交货方式：

供方将货运至需方指定地点，装卸及运输、运杂费由供方自理；如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

7.2、到货地点：

，甲方指定具体堆放点，由乙方负责堆放保管，乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

8、保险

保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

9、伴随服务

9.1、除合同中另有规定外，乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

9.2、乙方还应提供下列服务：

1)提供设备维修所需的专用工具；

2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修，但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

3）在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训；

9.3、伴随服务的费用应含在合同价中，不再单独进行支付。

10、质量与检验：

10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

10.2、产品的外观检验：外观、材质、随机资料（质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等）及包装完整无破损。在 正式交付甲方使用之前，一切 本身质量问题均由乙方负责。

10.3、乙方应保证其设备的正确安装，在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内，应具有满意的性能，在验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责，安装质量保证期为 月。

10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担全部责任，甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

10.6、产品质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包退、包换），费用由乙方负责，并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

10.7、验收方式：

供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，需方有权拒收，由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担，并承担法律责任。

10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

第二部分 安装合同条款

1、工期：

本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方，合同安装工期总天数为 天，乙方按规定保证设备及时交货，因设备未及时交货影响安装，由乙方自行承担一切责任。

2、甲、乙方住工地代表：

甲方代表姓名：

乙方代表（项目经理）姓名： （任命书、委派书作为合同附件）。

3、甲方工作：

3.1、提供设备进场及安装进场时间；

3.2、协调总、分包单位的日常工作，包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房，施工用水用电。

3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

3.4、负责 部件安装后的土建完善。

4、乙方工作：

4.1、在接到甲方图纸及设计交底后，七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案，并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间，并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，指导甲方解决土建现场的一切有关 方面的技术问题，如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前 天向总包单位提交计划。

4.4、乙方负责 设备的勘察、安装、调试，负责 安装所需的辅工辅料及调试仪器。

4.5、负责脚手架的搭拆工作。

4.6、对施工电源的要求应在施工 天提交计划，现场电费按实与总包结算。

4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费，其标准为：安装费用（不含设备费）的 %计算。

4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议，随时清理施工垃圾，运至现场指定地点。

4.9、乙方必须服从总包的进度安排，对因乙方进度延误而影响总包进度的，由乙方承担一切经济损失。

4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

5、工程质量检查及验收：

5.1、本合同的 按 标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

5.2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，并负责政府部门验收工作。

5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方，通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，甲方代表在调试记录上签字。

5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件，甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求，乙方按要求做好准备工作，系统调试合格，双方在调试记录上签字。

5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求，由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装，工期不予顺延。

5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求，乙方应按规范要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

6、安全施工与检查：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全技术标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

7、质量验收与保修：

7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并向甲方出具《 安装检验报告》和《产品合格证书》。

7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

7.3、设备主体质量终生保修，附属配件、管线保修期为 月， 月后免费维修，更换材料费由甲方支付。

7.4、乙方在现场设立维修保养中心，提供一年的免费维护保养服务（免费维保期间，维保中心场地由甲方免费提供）。

第三部分 通用条款

1、凡 设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理，如因乙方处理不当造成质量、工期等违约，均由乙方承担一切责任。

2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

3、索赔

3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔，乙方应同意退货、降低价格、更换部件，并承担甲方因此而蒙受的损失费用，同时乙方应相应延长质量保证期。

3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔，甲方将从未付款中扣除相关的费用。

4、乙方履约延误

4.1、除合同通用条款第4条规定外，乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

4.2、如乙方无正当理由而延误工期，甲方有权没收乙方履约保证金，加收误期赔偿或终止违约合同。

4.3、供方确无法按期交货的，应将拖延的期限和理由及时通知需方，需方应尽快对情况进行评价，并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

5、不可抗力

5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

5.2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，当不可抗力超过 天时，双方应协商修改合同履行时间。

6、履约保证金

1)乙方应交纳合同总价的10％款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

3)如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

7、争端的解决

7.1、双方在解决合同争端时，应首先通过友好协商，协商不能解决时，双方均同意将争端向 。

7.2、 。

8、合同的终止

8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内，履行其合同义务，甲方有权提出终止部分或全部合同。

8.2、如果乙方破产或无清偿能力，甲方有权提出终止合同。

8.3、因乙方违约造成合同的终止时，甲方有权购买类似未交设备的设备，乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

9、合同价款及支付：

设备付款方式：

9.1、合同签订后甲方支付设备价款的 %作为定金。

9.2、确定交货期后提前 天支付设备价款 %作为预付款。

9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的 ％，期限为从产品交货时起至调试合格，方式为不超过 个月的 银行承兑汇票，同时乙方交付金额为设备价款 ％、期限为 个月的银行履约保函。

9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的 ％。

安装付款方式：

9.5、安装队进场前 天甲方支付安装费的 ％。

9.6、在经过验收合格后 日内甲方支付安装费的 ％，产品移交给业主。

9.7、安装费的 ％作为质量保修金，产品保修期满后 日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

10、违约责任：

10.1、甲方未按期付款（按双方协议，或乙方违约除外）应向乙方偿付延期付款的贷款利息，按当期利息以天计算。

10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用，乙方应向甲方偿付误期违约金，按合同总价每延误一周（7天）赔偿合同总价的1%，除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11、投标文件与招标文件有偏离的，除甲方有书面确认外，以招标文件为准。

12、如供方设备未能达到技术条款，供方必须：

a、调换设备部件 b、降低设备价格 c、退货

d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

13、合同履行期未尽事宜，双方协商以“会议纪要”书面形式或“补充协议”等作为合同附件一并执行，与本合同有同等法律效力。

第二部分 合同订购 技术条款部分

1、产品名称：

2、货物清单：

3、技术参数及功能：（技术规格、基本功能要求）

4、卖方应提供的随机技术资料和文件：

5、验收标准要求：

6、质保期：

最终安装调试验收合格双方代表签字，并交付使用后，供方应提供 年的质保期，质保期内免费更换所有损坏部件（供方举证确系需方使用不当除外）并免费提供维修保养，内容包括：

¤ 每月提供 次定期保养。

¤ 24小时值班服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

普通故障修复时间不超过 小时，任何故障其修复时间不能超过基准值 小时。

7、其它要求：

7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件：

【第9篇】大型搬运设备采购合同

2023大型搬运设备采购买方：_________(以下简称甲方)

卖方：_________(以下简称乙方)

经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。

一、设备的名称、规格型号、质量及数量

二、合同价格

设备总价为人民币(大写)：_________

总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

本合同总金额不得做任何变更与调整。

三、合同生效

本合同经双方签字后生效。

四、付款方式

货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。

五、交货、包装与验收

1.交货地点：按甲方指定的地点。

2.交货时间：合同生效后_________日内。

3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

六、产品质量保证与售后服务

1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

3.设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

七、责任与义务

1.在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

八、违约责任

1.乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3%金额计￥_________元计算。

2.甲方延期付款时(正当拒付除外)。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。

3.双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

九、合同的解除和变更

1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

十、合同纠纷的解决

1.甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购(订货)合同2.本合同履约地为_________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向_________仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

3.如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

十一、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

【第10篇】设备搬运合同（一）

甲方：_________

乙方：_________

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

一、乙方承接以下项目

1．设备搬运到新校：_______元／台，_______台，_______元，电脑桌椅_______元／套，_______套，_______元。讲台______个，_______元。其它东西搬动费用_______元（包括交换机搬运，剩余_______台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等）。合计_______元。

2．电脑拆卸及安装：_________元／台，_________台，_________元。

3．网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，_____元／节点，共制作_____节点，计_______元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等_______元，rj45接头______个，_______元。所有线头集中到讲台上。采用双网隔离方案，需添置网卡一块，_______元。更换网线______条，原网线不够长，_______元。合计_______元

4．电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配_______路线路，______个插座。_______元／个，计_______元，配电箱安装及三相电源调配费用_______元，材料_______元（包括______个插座，______mm2铜线_____包，____铜线_____包，_______mm2铜线______米，_______路配电箱等）。可靠送电20千瓦以上。合计_________元。

二、其它项目

1．新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板（_____元，原底板为5米×2米的的整块板），拆卸多媒体系统（______元），拼装讲台底板（由制作底板的木工配合），重装多媒体系统（______元）。合计费用_________元。

2．第_________间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱_________元。

3．电脑（学校电脑）键盘更换1个，_________元。

三、其它条款

1．材料的质量，安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。

2．工程期限_________天，超过期限罚款，按_________元／天计算。

3．完工后，甲方组织人员验收，验收合格后付款。

4．本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。

5．本合同签订日期：_________年_________月_________日

甲方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

开户银行：__________________

帐号：______________________

_________年______月_______日

乙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

开户银行：__________________

帐号：______________________

_________年______月_______日

【第11篇】工地设备搬迁合同书

甲方：

乙方：

根据本着和互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商一致，签订本合同。

一、甲方：____________工地设备，以及辅助的配套设备，从银川到内蒙伊旗纳林陶亥镇弓家塔村到卸货地点。乙方必须按甲方的要求保质保量，顺利的完成全部搬迁工作，配合工地装车、托运。乙方接到通知后，运输车辆_____日内进入指定场地。

二、甲方内722吨钢结构运输费，按每吨叁佰元包给乙方，包括运输税票，车辆装车后首付30%。每卸一车必须付清一车运费。

三、甲方配合乙方装卸车辆的设备实施，并配合吊车，人工，双方积极配合于____年___月___日装车，___月___日晚必须所有货物全部装车，甲，乙双方自行承担责任。如因乙方组织车辆不到位，逾期每天罚款___元。在总搬迁费中扣除。

四、甲方人员捆绑运载物，并经该车承运司机检验认可后，运输过程乙方要确保甲方设备的安，完好，如发现损坏、丢失、全部由乙方负责照价赔偿。

五、与____年___月___日装车，乙方必须在____年___月___日晚全部到达指定地点，如果车辆不能按时到达的，逾期每天处罚五千元，在工程款中扣除，除不可抗因素外(战争、地震、道路堵塞)影响可以酌情延期。

六、乙方在运输过程中承担运输的一切不安全事故，如在途中发生交通事故造成人员伤亡或财产损失全部由乙方赔偿。

七、甲方有义务按合同支付运费，负责处理自身和当地事宜，勿使搬迁装车工作受到影响。

1、如果在装车或卸车路途中有当地农民或有机关部门挡车要钱，甲方必须承担所有费用，与乙方无任何关系。每天每车压车费1000-20__元。

2、甲方提供《装车清单》一式三份，乙方安装货清单托运。

3、其他说明，乙方将甲方的设备拉往目的地并安全卸货后。甲方接货出具运输完工证明。据此作为结算依据。

八、在运输过程中________至________沿途所有罚款有乙方自行承担，出现紧急状况及时处理，货物由乙方自行配货。

九、甲方必须保证吊车，人工在上班时待命，货车随到随装，如果不按时吊车或刁难，甲方赔偿____元。

十、甲乙双方在签订盖章后本合同具有法律效力。双方不得违约，如单方违约引起的对方经济损伤由违约方承担(乙方必须提供与签字合同有关的所有手续证明等)。

十一、本合同在签订之日起生效。双方严格履行，在履行中发生纠纷，向仲裁机构申请或人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式两份，甲乙各持一份。(备注：双方需备身份证复印件、及电话、营业执照复印件。)

甲方签字：

乙方签字：

证人签字：

年 月 日

【第12篇】设备搬运合同书

甲方：_________

乙方：_________

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

一、乙方承接以下项目：

1、设备搬运到新校：_________元/台，_________台，_________元，电脑桌椅_________元/套，_________套，_________元。讲台_________个，_________元。其它东西搬动费用_________元(包括交换机搬运，剩余_________台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等)。合计_________元。

2、电脑拆卸及安装：_________元/台，_________台，_________元。

3、网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，_________元/节点，共制作_________节点，计_________元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等_________元，rj45接头_________个，_________元。所有线头集中到讲台上。采用双网隔离方案，需添置网卡一块，_________元。更换网线_________条，原网线不够长，_________元。合计_________元

4、电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配_________路线路，_________个插座。_________元/个，计_________元，配电箱安装及三相电源调配费用_________元，材料_________元(包括_________个插座，_________mm2铜线_________包，_________铜线_________包，_________mm2铜线_________米，_________路配电箱等)。可靠送电20千瓦以上。合计_________元。

二、其它项目：

1、新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板(_________元，原底板为5米×2米的的整块板)，拆卸多媒体系统(_________元)，拼装讲台底板(由制作底板的木工配合)，重装多媒体系统(_________元)。合计费用_________元。

2、第_________间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱_________元。

3、电脑(学校电脑)键盘更换1个，_________元。

三、其它条款：

1、材料的质量，安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。

2、工程期限_________天，超过期限罚款，按_________元/天计算。

3、完工后，甲方组织人员验收，验收合格后付款。

4、本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。

5、本合同签订日期：_________年_________月_________日

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

帐号：_________ 帐号：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【第13篇】合同范本：设备搬迁合同

第一部分 合同书

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

合同内容：

第二条 组成合同的文件

1、 本合同书和合同条款

2、 中标通知书

3、 投标书及其附件

4、 招标文件

5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

第三条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

第四条 合同价款

甲方向乙方订购 （包括运输）计人民币￥ 元， 安装计人民币￥ 元，合计人民币￥ 元 ，大写人民币 元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

第五条 乙方向甲方按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条 甲方向乙方按照合同约定期限和方式支付合同价款。

第七条 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章后生效。

第八条 合同份数

本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

合同条款

第一部分 采购合同条款

1、定义

本合同下列述语解释为：

1)合同：指供需双方签署的协议，包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

2)合同价：指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

3)设备：指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

4)项目现场： 。

5)天：指日历天数。

2、来源地

本条所述来源地指设备生产地，经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

3、技术规格

3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

3.2、除技术要求另有规定外，计量单位应使用公制。

4、专利权

乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业设计权的起诉。

5、装运

5.1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.3、包装标志

5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记：

（a）收货人； （b）合同号； （c）目的地； （d）货物名称；

（e）箱号； （f）毛重/净重； （g）尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝；

5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

5.4、装运条件

5.4.1、供方负责安排运输，报价中包含产品运输费、保险费，货到工地卸车费由供方负担；产品价格为完全价格，含各项费用及保险费用，到达现场平地。

5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则，乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

5.5、装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前 小时通知需方。

6、交货日期

乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内，向甲方交付设备，乙方根据现场进度，在保证不影响安装的前提下可分批交货。

7、交货方式及到货地点：

7.1、交货方式：

供方将货运至需方指定地点，装卸及运输、运杂费由供方自理；如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

7.2、到货地点：

，甲方指定具体堆放点，由乙方负责堆放保管，乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

8、保险

保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

9、伴随服务

9.1、除合同中另有规定外，乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

9.2、乙方还应提供下列服务：

1)提供设备维修所需的专用工具；

2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修，但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

3）在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训；

9.3、伴随服务的费用应含在合同价中，不再单独进行支付。

10、质量与检验：

10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

10.2、产品的外观检验：外观、材质、随机资料（质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等）及包装完整无破损。在 正式交付甲方使用之前，一切 本身质量问题均由乙方负责。

10.3、乙方应保证其设备的正确安装，在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内，应具有满意的性能，在验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责，安装质量保证期为 月。

10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担全部责任，甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

10.6、产品质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包退、包换），费用由乙方负责，并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

10.7、验收方式：

供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，需方有权拒收，由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担，并承担法律责任。

10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

第二部分 安装合同条款

1、工期：

本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方，合同安装工期总天数为 天，乙方按规定保证设备及时交货，因设备未及时交货影响安装，由乙方自行承担一切责任。

2、甲、乙方住工地代表：

甲方代表姓名：

乙方代表（项目经理）姓名： （任命书、委派书作为合同附件）。

3、甲方工作：

3.1、提供设备进场及安装进场时间；

3.2、协调总、分包单位的日常工作，包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房，施工用水用电。

3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

3.4、负责 部件安装后的土建完善。

4、乙方工作：

4.1、在接到甲方图纸及设计交底后，七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案，并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间，并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，指导甲方解决土建现场的一切有关 方面的技术问题，如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前 天向总包单位提交计划。

4.4、乙方负责 设备的勘察、安装、调试，负责 安装所需的辅工辅料及调试仪器。

4.5、负责脚手架的搭拆工作。

4.6、对施工电源的要求应在施工 天提交计划，现场电费按实与总包结算。

4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费，其标准为：安装费用（不含设备费）的 %计算。

4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议，随时清理施工垃圾，运至现场指定地点。

4.9、乙方必须服从总包的进度安排，对因乙方进度延误而影响总包进度的，由乙方承担一切经济损失。

4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

5、工程质量检查及验收：

5.1、本合同的 按 标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

5.2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，并负责政府部门验收工作。

5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方，通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，甲方代表在调试记录上签字。

5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件，甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求，乙方按要求做好准备工作，系统调试合格，双方在调试记录上签字。

5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求，由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装，工期不予顺延。

5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求，乙方应按规范要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

6、安全施工与检查：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全技术标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

7、质量验收与保修：

7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并向甲方出具《 安装检验报告》和《产品合格证书》。

7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

7.3、设备主体质量终生保修，附属配件、管线保修期为 月， 月后免费维修，更换材料费由甲方支付。

7.4、乙方在现场设立维修保养中心，提供一年的免费维护保养服务（免费维保期间，维保中心场地由甲方免费提供）。

第三部分 通用条款

1、凡 设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理，如因乙方处理不当造成质量、工期等违约，均由乙方承担一切责任。

2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

3、索赔

3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔，乙方应同意退货、降低价格、更换部件，并承担甲方因此而蒙受的损失费用，同时乙方应相应延长质量保证期。

3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔，甲方将从未付款中扣除相关的费用。

4、乙方履约延误

4.1、除合同通用条款第4条规定外，乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

4.2、如乙方无正当理由而延误工期，甲方有权没收乙方履约保证金，加收误期赔偿或终止违约合同。

4.3、供方确无法按期交货的，应将拖延的期限和理由及时通知需方，需方应尽快对情况进行评价，并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

5、不可抗力

5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

5.2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，当不可抗力超过 天时，双方应协商修改合同履行时间。

6、履约保证金

1)乙方应交纳合同总价的10％款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

3)如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

7、争端的解决

7.1、双方在解决合同争端时，应首先通过友好协商，协商不能解决时，双方均同意将争端向 。

7.2、 。

8、合同的终止

8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内，履行其合同义务，甲方有权提出终止部分或全部合同。

8.2、如果乙方破产或无清偿能力，甲方有权提出终止合同。

8.3、因乙方违约造成合同的终止时，甲方有权购买类似未交设备的设备，乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

9、合同价款及支付：

设备付款方式：

9.1、合同签订后甲方支付设备价款的 %作为定金。

9.2、确定交货期后提前 天支付设备价款 %作为预付款。

9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的 ％，期限为从产品交货时起至调试合格，方式为不超过 个月的 银行承兑汇票，同时乙方交付金额为设备价款 ％、期限为 个月的银行履约保函。

9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的 ％。

安装付款方式：

9.5、安装队进场前 天甲方支付安装费的 ％。

9.6、在经过验收合格后 日内甲方支付安装费的 ％，产品移交给业主。

9.7、安装费的 ％作为质量保修金，产品保修期满后 日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

10、违约责任：

10.1、甲方未按期付款（按双方协议，或乙方违约除外）应向乙方偿付延期付款的贷款利息，按当期利息以天计算。

10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用，乙方应向甲方偿付误期违约金，按合同总价每延误一周（7天）赔偿合同总价的1%，除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11、投标文件与招标文件有偏离的，除甲方有书面确认外，以招标文件为准。

12、如供方设备未能达到技术条款，供方必须：

a、调换设备部件 b、降低设备价格 c、退货

d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

13、合同履行期未尽事宜，双方协商以“会议纪要”书面形式或“补充协议”等作为合同附件一并执行，与本合同有同等法律效力。

第二部分 合同订购 技术条款部分

1、产品名称：

2、货物清单：

3、技术参数及功能：（技术规格、基本功能要求）

4、卖方应提供的随机技术资料和文件：

5、验收标准要求：

6、质保期：

最终安装调试验收合格双方代表签字，并交付使用后，供方应提供 年的质保期，质保期内免费更换所有损坏部件（供方举证确系需方使用不当除外）并免费提供维修保养，内容包括：

¤ 每月提供 次定期保养。

¤ 24小时值班服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

普通故障修复时间不超过 小时，任何故障其修复时间不能超过基准值 小时。

7、其它要求：

7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件

【第14篇】设备搬迁合同

第一部分合同书

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

合同内容：

第二条组成合同的文件

1、本合同书和合同条款

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、招标文件

5、国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

6、双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

第三条合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

第四条合同价款

甲方向乙方订购（包括运输）计人民币￥元，安装计人民币￥元，合计人民币￥元，大写人民币元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

第五条乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

第七条合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章后生效。

第八条合同份数

本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

合同条款

第一部分采购合同条款

1、定义

本合同下列述语解释为：

1)合同：指供需双方签署的协议，包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

2)合同价：指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

3)设备：指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

4)项目现场：。

5)天：指日历天数。

2、来源地

本条所述来源地指设备生产地，经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

3、技术规格

3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

3.2、除技术要求另有规定外，计量单位应使用公制。

4、专利权

乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业设计权的起诉。

5、装运

5.1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.3、包装标志

5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记：

（a）收货人；（b）合同号；（c）目的地；（d）货物名称；

（e）箱号；（f）毛重/净重；（g）尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝；

5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

5.4、装运条件

5.4.1、供方负责安排运输，报价中包含产品运输费、保险费，货到工地卸车费由供方负担；产品价格为完全价格，含各项费用及保险费用，到达现场平地。

5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则，乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

5.5、装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前小时通知需方。

6、交货日期

乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内，向甲方交付设备，乙方根据现场进度，在保证不影响安装的前提下可分批交货。

7、交货方式及到货地点：

7.1、交货方式：

供方将货运至需方指定地点，装卸及运输、运杂费由供方自理；如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

7.2、到货地点：

，甲方指定具体堆放点，由乙方负责堆放保管，乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

8、保险

保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

9、伴随服务

9.1、除合同中另有规定外，乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

9.2、乙方还应提供下列服务：

1)提供设备维修所需的专用工具；

2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修，但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

3）在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训；

9.3、伴随服务的费用应含在合同价中，不再单独进行支付。

10、质量与检验：

10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

10.2、产品的外观检验：外观、材质、随机资料（质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等）及包装完整无破损。在正式交付甲方使用之前，一切本身质量问题均由乙方负责。

10.3、乙方应保证其设备的正确安装，在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内，应具有满意的性能，在验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责，安装质量保证期为月。

10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担全部责任，甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

10.6、产品质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包退、包换），费用由乙方负责，并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

10.7、验收方式：

供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，需方有权拒收，由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担，并承担法律责任。

10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

第二部分安装合同条款

1、工期：

本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方，合同安装工期总天数为天，乙方按规定保证设备及时交货，因设备未及时交货影响安装，由乙方自行承担一切责任。

2、甲、乙方住工地代表：

甲方代表姓名：

乙方代表（项目经理）姓名：（任命书、委派书作为合同附件）。

3、甲方工作：

3.1、提供设备进场及安装进场时间；

3.2、协调总、分包单位的日常工作，包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房，施工用水用电。

3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

3.4、负责部件安装后的土建完善。

4、乙方工作：

4.1、在接到甲方图纸及设计交底后，七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案，并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间，并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，指导甲方解决土建现场的一切有关方面的技术问题，如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前天向总包单位提交计划。

4.4、乙方负责设备的勘察、安装、调试，负责安装所需的辅工辅料及调试仪器。

4.5、负责脚手架的搭拆工作。

4.6、对施工电源的要求应在施工天提交计划，现场电费按实与总包结算。

4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费，其标准为：安装费用（不含设备费）的%计算。

4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议，随时清理施工垃圾，运至现场指定地点。

4.9、乙方必须服从总包的进度安排，对因乙方进度延误而影响总包进度的，由乙方承担一切经济损失。

4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

5、工程质量检查及验收：

5.1、本合同的按标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

5.2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，并负责政府部门验收工作。

5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方，通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，甲方代表在调试记录上签字。

5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件，甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求，乙方按要求做好准备工作，系统调试合格，双方在调试记录上签字。

5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求，由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装，工期不予顺延。

5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求，乙方应按规范要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

6、安全施工与检查：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全技术标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

7、质量验收与保修：

7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并向甲方出具《安装检验报告》和《产品合格证书》。

7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

7.3、设备主体质量终生保修，附属配件、管线保修期为月，月后免费维修，更换材料费由甲方支付。

7.4、乙方在现场设立维修保养中心，提供一年的免费维护保养服务（免费维保期间，维保中心场地由甲方免费提供）。

第三部分通用条款

1、凡设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理，如因乙方处理不当造成质量、工期等违约，均由乙方承担一切责任。

2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

3、索赔

3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔，乙方应同意退货、降低价格、更换部件，并承担甲方因此而蒙受的损失费用，同时乙方应相应延长质量保证期。

3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔，甲方将从未付款中扣除相关的费用。

4、乙方履约延误

4.1、除合同通用条款第4条规定外，乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

4.2、如乙方无正当理由而延误工期，甲方有权没收乙方履约保证金，加收误期赔偿或终止违约合同。

4.3、供方确无法按期交货的，应将拖延的期限和理由及时通知需方，需方应尽快对情况进行评价，并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

5、不可抗力

5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

5.2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，当不可抗力超过天时，双方应协商修改合同履行时间。

6、履约保证金

1)乙方应交纳合同总价的10％款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

3)如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

7、争端的解决

7.1、双方在解决合同争端时，应首先通过友好协商，协商不能解决时，双方均同意将争端向。

8、合同的终止

8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内，履行其合同义务，甲方有权提出终止部分或全部合同。

8.2、如果乙方破产或无清偿能力，甲方有权提出终止合同。

8.3、因乙方违约造成合同的终止时，甲方有权购买类似未交设备的设备，乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

9、合同价款及支付：

设备付款方式：

9.1、合同签订后甲方支付设备价款的%作为定金。

9.2、确定交货期后提前天支付设备价款%作为预付款。

9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的％，期限为从产品交货时起至调试合格，方式为不超过个月的银行承兑汇票，同时乙方交付金额为设备价款％、期限为个月的银行履约保函。

9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的％。

安装付款方式：

9.5、安装队进场前天甲方支付安装费的％。

9.6、在经过验收合格后日内甲方支付安装费的％，产品移交给业主。

9.7、安装费的％作为质量保修金，产品保修期满后日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

10、违约责任：

10.1、甲方未按期付款（按双方协议，或乙方违约除外）应向乙方偿付延期付款的贷款利息，按当期利息以天计算。

10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用，乙方应向甲方偿付误期违约金，按合同总价每延误一周（7天）赔偿合同总价的1%，除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11、投标文件与招标文件有偏离的，除甲方有书面确认外，以招标文件为准。

12、如供方设备未能达到技术条款，供方必须：

a、调换设备部件b、降低设备价格c、退货

d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

13、合同履行期未尽事宜，双方协商以“会议纪要”书面形式或“补充协议”等作为合同附件一并执行，与本合同有同等法律效力。

第二部分合同订购技术条款部分

1、产品名称：

2、货物清单：

3、技术参数及功能：（技术规格、基本功能要求）

4、卖方应提供的随机技术资料和文件：

5、验收标准要求：

6、质保期：

最终安装调试验收合格双方代表签字，并交付使用后，供方应提供年的质保期，质保期内免费更换所有损坏部件（供方举证确系需方使用不当除外）并免费提供维修保养，内容包括：

¤每月提供次定期保养。

¤24小时值班服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

普通故障修复时间不超过小时，任何故障其修复时间不能超过基准值小时。

7、其它要求：

7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件：

【第15篇】设备搬运合同范本

甲方：_________

乙方：_________

为了合理使用设备搬运费用，安全顺利完成设备搬运工作，经甲、乙方认真磋商，达成如下协议。

1．甲方原则同意成品仓、干燥筒、配料器、粉料罐、等设备（共_________件）交由乙方承运搬运。乙方接到甲方通知后，吊、运车辆应3日内进入甲方指定场地，乙方吊车进场后所有设备的吊卸工作由乙方承担。

2．甲方拟将设备的上述工作的吊车，运输板车的使用费一次性包给乙方。

3．为促使乙方积极配合、尽快将设备拉出工地，双方约定，甲方出一定数额协调费给乙方，而乙方不管遇到多大困难，也不管延续时间多久，乙方都必须尽最大努力，以最快速度把设备装上车，把自己承运的货物运出拆卸现场。基于上述乙方额外承担的责任，甲方给乙方协调费，总共_________元（大写：_________元）。此费用乙方包死不动。

4．乙方装货拉出拆卸现场之后保证在_________天之内运至甲方卸货工地。因气候等意外因素影响，可酌情延期。

5．甲方总共给乙方出资_________元（大写：_________），作为去程过路过桥等途中所需资金。

6．甲方不负担乙方司机食宿及乙方车辆维修费。

7．甲方提供《装货清单》，乙方按装货清单拉运。乙方必须选用合适的吊车、板车及货车，并按甲方指定的路线运输，以确保吊卸、运输过程中的设备安全。如因乙方不按甲方指定路线、速度行驶造成设备损坏，由甲方根据实际损坏估价，乙方来赔偿。

8．吊车、板车及货车费用与支付

（1）乙方承担人员、运输费用总和为_________元（大写：_________）。

（2）费用支付方式：乙方所有吊、运车辆进入场地后，甲方预付_________元整（以支付），作为启动资金，等所有板车、货车（包括其它承运单位车辆）装完货后，甲方再付_________元整，剩余的_________元整待乙方承运货物到达目的地后一次付清。

（3）其他说明：乙方将甲方的设备拉往目的地并安全卸货后，甲方接货人员出具运输完工证明，据此作为最后结算依据。

9．本协议未尽事宜，由甲、乙方另外商订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

10．本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起自动生效，合同支付完毕后失效。

甲方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

乙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

_________年_______月______日

签订地点：__________________