【导语】办理房产合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了15篇优质的办理房屋合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇办理房产合同范文,希望您能喜欢。
2023办理过户手续房产买卖卖方(以下简称甲方):身份证号:
买方(以下简称乙方):身份证号:
甲乙双方在自愿、平等、诚实守信的基础上协商一致订立本合同,条款如下:
一、房产详情(以下简称该房产)
1、地址:
2、建筑面积2产权证号:
二、成交价及付款方式:
1、该房产成交总价为人民币(小写:)该款已含房价,配套设施,维修基金及现有装修。
2、乙方于月__________(小写:)给甲方,此定金过户时冲抵房款。
3、付款方式:乙方于办理完该房产买卖公证,取得产权处收件收据时付首款人民币(小写:)给甲方,其余款共计人民币(小写:)乙方办理银行按揭支付给甲方。
4、该房产办理过户手续所需交纳的费用由承担。
三、合约方义务:
1、甲方保证上述产权权属清楚且对该房的详情描述及现况说明属实,并对出售之房有出售之权利且该房屋依法可以出售,且承诺已取得共有权人的同意,有权签定本协议,可依法配合乙方交付该房产。
2、甲乙双方应备齐过户时所需资料,到公证机关订立统一的房屋买卖合同,届时甲乙双方和其他共有权人必须到场签字。
四、违约责任:
1、甲方在签定本合同后不履行本合同条款,或甲方的过错导致乙方无法履行本合同的,甲方除将乙方已付定金如数退还外,还应按双倍的金额(即人民币)赔偿乙方。
2、乙方在签定本合同后不履行本合同时,甲方不退定金。
3、甲方在办理完产权过户后应将该房交付给乙方。若甲方逾期交付该房屋,则每逾期一日,甲方应按房屋价格的千分之五向乙方交付违约金。
4、在房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的已有设施一并移交给乙方,同时甲方必须结清交房前该房所有产权的物管费、卫生费、水、电费、税收费、收视费等一切费用。
五、补充条款
以上条款双方不得违约,经双方签字后即生效,且具有法律效力。双方各执壹份。
卖方(甲方):买方(乙方):
电话:电话:
地址:地址:
原告:_________________————
住址:_________________————
电话:_________________——————
被告:_________________——————
住所地:_________________————
法定代表人:_________________————
联系人:_________________————
电话:_________________————-
诉讼请求:_________________
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:_________________
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
综上所述,被告作为房屋买卖合同的出售方,在原告交付购房款履行了付款义务后,被告方交付房屋即购房合同成立,被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定,被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。
为维护原告合法权利,特诉请人民法院判允前列诉讼请求。
此致
————人民法院
具状人:_________________——————
委托人□姓名□名称:_________________法定代表人:_________________
身份证件名称:_________________证件号码:_________________
国籍:_________________户籍:_________________电话:_________________
联系地址:_________________邮编:_________________
受托人□姓名□名称:_________________法定代表人:_________________
身份证件名称:_________________证件号码:_________________
国籍:_________________户籍:_________________电话:_________________
联系地址:_________________邮编:_________________
受托人□有、□无转委托权。
委托期限:________年____月____日至________年____月____日止。
现委托人委托为合法代理人,代理委托人处理坐落于之房地产如下事项:_________________
一、办理上述土地使用权、房屋所有权初始登记事宜;
二、办理上述土地使用权、房屋所有权转移登记事宜;
三、办理上述土地使用权、房屋所有权变更登记事宜;
四、办理上述房地产抵押登记事宜;
五、办理上述地役权登记事宜;
六、办理上述房地产预告登记事宜;
七、办理上述房地产更正登记事宜;
八、办理上述房地产异议登记事宜;
九、办理上述房地产文件登记事宜;
十、办理上述房地产注销登记事宜;
十一、办理上述房地产补证、换证登记事宜;
十二、领取房地产权证及初始密码凭证事宜;
十三、领取房地产登记证明事宜;
受托人在其权限范围内依法所作的一切行为及签署的一切文件,委托人均予以承认。
委托人(签章):_________________法定代表人(签章):_________________
原告:
住址:
电话:
被告:
住所地:
法定代表人:
联系人:
电话:
诉讼请求:
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:
年 月 日,原告向被告支付 万元( 元)用于购买被告于 年开发建成的xx小区xx号楼 两套住房,由于该小区是现房销售,被告于原告付款当日便将房屋交付入住。年 月日,原告向被告支付该房屋契税及维修基金,并敦促其早日办理房屋所有权证,但时至今日,被告方一直以种种原因拖延原告办理其应有的房屋所有权证,原告多次联系被告方该项目的负责人刘xx要求办理房屋产权手续,均未果。
综上所述,被告作为房屋买卖合同的出售方,在原告交付购房款履行了付款义务后,被告方交付房屋即购房合同成立,被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定,被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。
为维护原告合法权利,特诉请人民法院判允前列诉讼请求。
此致
北京市 人民法院
具状人
年 月 日
2023办理房产买卖甲方(卖方):_______________
乙方(买方):_______________
甲、乙双方于________年________月________日签订了《房屋买卖合同》。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守:
一、付款时间、方式约定乙方分三次向甲方用银行卡转账方式支付购房款________________万元整(即______________元)。
第一次:乙方于《房屋买卖合同》签订之日支付房款______________万元整(即______________元);第二次:支付甲方用于偿还其在______________支行购买该房屋所借住房按揭贷款本息;第三次:待甲方执行完《房屋买卖合同》及本协议相关条款当日付清全部余款。
二、甲、乙双方在望城办理房屋登记机构房屋产权转移登记手续,所需税费由乙方全额缴纳。
三、甲方转让房屋后,该房屋之附属从权利(如开发商赠与的阳台、花园等)相应转让给乙方;乙方即享有该房屋之所有权利,并在全部购房款付清之日,交接钥匙。
四、甲方保证所转让的房屋无任何纠纷,如物业管理费已交清至______________年__________月等。
五、本协议经甲乙双方签字之日起生效。
六、本合同生效后,甲、乙双方任何一方无正当理由要解除合同的,责任方须按《房屋买卖合同》及本协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的__________%赔偿对方损失。
七、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等效力。
甲方(签字):_______________
见证人(签字):_______________
乙方(签字):_______________
2023委托办理房产出售委托人:____________女,____年____月____日出生,公民身份______________________。
受托人:____________,男,____年____月____日出生,公民身份____________________。
委托事项:
本人现有一套房产,位于上海市奉贤区________路____弄____号____室[建筑面积:________㎡,上海市房地产权证编号:沪房地奉字(20________)第0____________号],现全权委托办理上述房产出售的以下相关事宜:
一、代为签订买卖合同(办理公证手续)、办理产权过户登记手续并领取房地产权证;
二、缴纳相应税款及相关费用;
三、代为收取上述房产的全部房款(包括定金、首付款、办理开具贷款卡、收取买受人的贷款);
四、办理上述房屋的水、电、煤气、电话、物业、有线电视、房屋维修基金等附属设施变更登记等手续;
五、协助买受人办理贷款手续;
六、代为办理上书房地产买卖过程中的其他相关事宜。
受托人在其权限范围内依法所作的一切行为及签署的一切文件,我均予以承认,并承担相关法律责任。
委托期限:自月日至上述事宜办理完毕止。受托人无转委托权。
委托人:
受托人:
签订地点:
委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
被委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
委托原因及事项:
本人_________准备购买______________________________房屋(房产证号为:_____________),现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:
1:代为办理该房产立契过户,税务登记及与之相关的一切手续
2:代为领取房产证
3:代为签署与交易有关的合同文件等
4:代为办理银行放款手续及贷款资金的划转,解冻等与之相关的一切手续
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,承担相应的法律责任。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止委托人有转委托权
委托人:
________年____月____日
2023房产证委托办理委托人□姓名□名称:_________________法定代表人:_________________
身份证件名称:_________________证件号码:_________________
国籍:_________________户籍:_________________电话:_________________
联系地址:_________________邮编:_________________
受托人□姓名□名称:_________________法定代表人:_________________
身份证件名称:_________________证件号码:_________________
国籍:_________________户籍:_________________电话:_________________
联系地址:_________________邮编:_________________
受托人□有、□无转委托权。
委托期限:________年____月____日至________年____月____日止。
现委托人委托为合法代理人,代理委托人处理坐落于之房地产如下事项:
一、办理上述土地使用权、房屋所有权初始登记事宜;
二、办理上述土地使用权、房屋所有权转移登记事宜;
三、办理上述土地使用权、房屋所有权变更登记事宜;
四、办理上述房地产抵押登记事宜;
五、办理上述地役权登记事宜;
六、办理上述房地产预告登记事宜;
七、办理上述房地产更正登记事宜;
八、办理上述房地产异议登记事宜;
九、办理上述房地产文件登记事宜;
十、办理上述房地产注销登记事宜;
十一、办理上述房地产补证、换证登记事宜;
十二、领取房地产权证及初始密码凭证事宜;
十三、领取房地产登记证明事宜;
受托人在其权限范围内依法所作的一切行为及签署的一切文件,委托人均予以承认。
委托人(签章):_________________法定代表人(签章):_________________
________年____月____日
原告:_________________
地址:_________________
电话:_________________
委托代理人:_________________
被告:_________________
地址:_________________
电话:_________________
法定代表人:_________________
一、房产纠纷起诉请求:
1.判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证;
2.判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金_____元;
3.判令由被告承担本案的诉讼费用。
二、房产纠纷起诉的事实和理由:
原告于_____年_____月_____日与被告签订了《商品房合同书》,向被告购买位于_____小区_____号楼_____单元_____层的房屋。原告在支付完所有房款后,于_____年_____月_____日取得正式购房发票。
房产合同签订后,原告依约履行了付款义务,并于_____年收楼入住,被告有义务及时为原告办理房产证,但被告至今未办理。
由于双方在房产合同中并未约定逾期办理房产证的违约金,因此原告要求被告按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金,并在规定期限内办妥相关房产证;
若被告逾期仍未办理,致使房产合同无法履行的,原告要求解除购房合同,并要求被告返还购房款,赔偿损失。
原告与被告就上述房产纠纷事宜商讨未果,现根据房产法律、法规的相关规定,恳请法院查明事实,依法支持原告的起诉请求。
此致
__________人民法院
具状人:______________
_____年_____月_____日
甲方(出售方):
住址:
联系方式:
身份证 号:
乙方(购买方):
住址:
联系方式:
身份证号:
根据《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、 法规 之规定,甲乙双方秉着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,订立以下协议,以昭信守:
第一条 房屋概况
1.1 甲方持有房屋一套,位于 ,房屋用途为住宅,现甲方欲将该套房屋转让给乙方。
1.2 该房屋面积为 ㎡ (包括公 摊 面 积 ) ,如实际房屋面积与其不一致的,误差在5%(即 )以内的,双方根据实际面积核算房屋价款,误差超过5%(即 ㎡ )的,乙方有权请求 解除合同 并要求甲方返还已付房款及银行同期贷款利息。
第二条 房屋价款和付款方式
2.1 双方经充分协商,一致同意将该房屋(面积: 162.07 ㎡) 以 6140 元每平方米计价,即共计 995110 元人民币(大写:
玖拾玖万伍仟壹佰壹拾 元整)出售(固定价款,不随市场行情波动)。
2.2 乙方采取分期付款的支付方式, 定金 1万元(大写: 壹万 元整)已于2018年12月24日支付,首期 购房 485110 元(大写: 肆拾捌万伍仟壹佰壹拾元 元整)自签订本协议之日起 日内支付。
2.3 剩余购房款50万元(大写: 伍拾万 元整)由甲方向正商公司申请贷款(免息),乙方向甲方依约给付后,甲方需依照《贷款协议》的约定按时向正商公司交纳并将支付凭证及单据于支付之日起三日内返还给乙方。
2.4 剩余购房款的还款期间为自3月31日至2023年10月1日(每3月为一期,共20期,其中前四期为月底给付,自第五期即2020年7月1日为月初给付),每期还款25000元。
第三条 税费承担
3.1 如房屋产权直接办理至乙方名下,则办理产权证及过户产生的手续及 契税 费用,由乙方承担。
3.2 如房屋产权先办理至甲方名下,则乙方仅承担由甲方过户至乙方所产生的手续及契税费用。
第四条 甲方义务
4.1 甲方应保证房屋权属真实且无争议,不存在其他共有人。
4.2 甲方应保证房屋未设置 抵押 、 质押 等任何类型权利负担,不存在承租人,未附着户籍。
4.3 甲方于收到首期购房款 日内将房屋交付至乙方,房屋交付时,应当将相关费用缴结票据、房门钥匙交付乙方,双方共同对该房屋附属设施设备等具体情况进行验收。
4.4 当房屋具备办理产权证书条件时,甲方应在当日通知乙方,并积极协助乙方办理房屋产权登记。
4.4 甲方不得将房屋转售给他人。
第五条 乙方义务
5.1 乙方应按时足额向甲方支付款项。
第六条 违约责任
6.1 如甲方出现如本合同第四条规定的违约情形或逾期交付、通知的,逾期在 十五日 之内的,甲方应按日向乙方支付合同总价款万分之 一 的 违约金 ,合同继续履行;逾期超过 十五日 或存在其他违约情形的,则乙方有权解除或要求甲方继续履行合同,并要求甲方返还已支付款项,并支付总房款20%的款项作为违约金。如乙方要求甲方继续履行,不影响甲方违约责任的承担。
6.2 如乙方迟延付款,逾期在 十五日 之内,乙方应按日向甲方支付合同总价款万分之 一 的违约金,合同继续履行;逾期超过 十五日 或存在其他违约情形的,则甲方有权解除合同,并要求乙方支付总房款20%的款项作为违约金。
6.3 若因不可抗力、政府政策原因,导致乙方无法买受该房产的,则本协议终止,甲、乙双方另行协商解决。
第七条 其他
7.1 甲方及其 继承人 对本协议明知且无异议,如甲方出现意外如丧失民事行为能力、死亡的,不影响本协议的履行。
7.2 本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字或盖章之日其生效。
7.3 如在履约过程中发生争议,双方应积极协商,协商不成的,房屋所在地法院有权 管辖 。
7.4 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,经签字或盖章后与本协议效力等同。
7.5 以上协议,若有涂改,须由涂改人捺手印,否则不发生效力。
甲方:
签订时间:
签订地点:
乙方:
签订时间:
签订地点:
________县建设局:
我五户(xxx、xx、xx、xx、xxx)在________________厂a3、a4号宗地合建住宅楼,该宗地面积为154平方米。该工程于________年____月竣工,现要求贵局办理房产许可证。
特此申请
申请人:xxx、xx、xx、xx、xxx
________年____月____日
委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
被委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
委托原因及事项:
本人_________准备购买______________________________房屋(房产证号为:_____________),现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:
1:代为办理该房产立契过户,税务登记及与之相关的一切手续
2:代为领取房产证
3:代为签署与交易有关的合同文件等
4:代为办理银行放款手续及贷款资金的划转,解冻等与之相关的一切手续
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,承担相应的法律责任。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止
委托人有转委托权
委托人:
年月日
原告:__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。
被告:__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。
诉讼请求:
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:
原、被告双方于__________年__________月__________日签订《商品房买卖合同》,合同约定被告应当于__________年__________月__________日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到__________年__________月__________日过后六个月,被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告,被告仍以各种理由推脱其责任,被告的行为严重损害的了原告的利益。
为此,原告为维护自身合法利益,特向人民法院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
具状人:_________________
原告:______________,男女,_____族,_____________年__________月__________日出生,地址:_____________,身份证号:_________________。
被告:_________________嘉粤集团有限公司,地址:_________________湛江市开发区绿华路20号汇景名都3号楼2层4号商铺,法定代表人;朱兴明,电话:_________________3393988。
(一)诉讼请求:_________________
1、判令被告立即为原告办理湛江市开发区人民大道中20号汇景豪庭_____号楼__________房的《房地产权证》;
2、判令被告按照原告已付购房款总额开具发票;
3、判令被告支付逾期办理上述房屋房地产权证的违约金_____________元(按已付房价款的1.0%计算);
4、本案的全部诉讼费由被告承担。
(二)事实与理由:_________________
_____________年__________月__________日,原、被告签订了《商品房买卖合同》,合同编号:_________________湛房商no.________________,双方约定,被告将湛江市开发区人民大道中20号汇景豪庭_____号楼__________房售予原告,该房建筑面积_______________平方米,成交总价________________元。合同签订后,原告已于_____________年__________月__________日向被告交付了首期房款_____________元,于_____________年__________月__________日办理了银行按揭,支付了余款_____________元,但被告未开具相应的发票。
被告在_____________年__________月__________日向原告交付了上述房屋,合同约定被告在房屋交付使用后365日内,为原告办理房地产权证,现距交付房屋日起已超过365日,但被告至今迟迟未为原告办理房地产权证,所以,原告诉请法院判令被告立即为原告办理该房屋的房地产权证,并按照合同第十五条约定,逾期办理的,被告按已付房款的1.0%向原告支付违约金,原告已付房款为________________元,则违约金为_____________元。
鉴于上述理由,原告为维护其合法权益,现特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定,向贵院提起诉讼,望判如所请。
委托人:_________________身份证号码:_________________
通讯地址:_________________联系电话:_________________
受托人:_________________身份证号码:_________________
通讯地址:_________________联系电话:_________________
委托人购买的长治县银河湾公寓小区号楼单元室(以下简称“该房屋”)。现因委托人个人原因,不能亲自前往办理该房屋产权登记相关手续。现委托人全权委托上述受托人代表委托人办理该房屋的产权登记相关手续,代理权限包括但不限于:_________________办理房屋所有权证;领取房屋所有权证;办理房屋手续抵押;签署“该房屋”办理产权登记所需相关文件;缴纳契税、公共维修基金等相关税费等事宜。
委托人(签章及指印):_________________
受托人(签章及指印):_________________
13位用户关注
46位用户关注
13位用户关注
41位用户关注
39位用户关注
23位用户关注
20位用户关注
68位用户关注