【导语】买方房屋买卖合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了11篇优质的买方房屋合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是11篇买方房屋买卖合同范文,希望您能喜欢。
原告:_________________姓名,_________性别,出生_________年_________月_________日,_________民族,_________文化程度,_________籍贯,_________工作单位,_________住址,_________身份证号码,_________联系电话;
被告:_________________姓名,_________性别,出生_________年_________月_________日,_________民族,_________文化程度,_________籍贯,_________工作单位,_________住址,_________身份证号码,_________联系电话;
诉讼请求:_________________
一、请求贵院判令被告继续履行合同,并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_______________元,违约金_______________元/天,(由20_________年10月31日至20_________年6月10日)逾期7个月,(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金,共计人民币_______________元(大写:_________________)。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_______________元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。事实与理由
2023买方承担税费房屋买卖甲方(出卖人)
联系电话:__________________
乙方(买受人)__________________
联系电话:__________________
根据国家和_________省(市)法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:
第一条房屋的基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_______________;位于第_____层,共_________(套/间),房屋结构为_________,建筑面积_________平方米(其中实际建筑面积_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米),房屋用途为_________;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为__________________。
第二条房屋面积的特殊约定
本合同第一条所约定的面积为产权登记机关实际测定面积。
第三条价格
按总建筑面积计算,该房屋售价为(_________币)每平方米_________元,总金额为(_________币)_________元整。
第四条付款方式
1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_________币)_________元整,并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给甲方。
2、已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第______种:
(1)现金_________;
(2)支票_________;
(3)汇款_________。
第五条交付期限
甲方应于本合同生效之日起_____日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_____日内,将该房屋付给乙方。
第六条乙方逾期付款的违约责任
1、乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_____计算。
2、逾期超过_____天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_____种约定,追究乙方的违约责任。
(1)终止合同,乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
(2)乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金,合同继续履行。
第七条甲方逾期交付房屋的违约责任
1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止,按_____%向乙方支付违约金。
2、逾期超过____个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_____种约定,追究甲方的违约责任。
(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
(2)甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金,合同继续履行。
第八条关于产权登记的约定
在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起___天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_____天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_____%赔偿乙方损失。
第九条保证
甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务,甲方均在交易前办妥。
第十条税费的交纳
因本房屋所有权转移所发生的所有费用均由乙方缴纳。
第十一条声明及保证
甲方:
1、甲方有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、相关单位或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方:
1、乙方有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、相关单位或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十二条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。
第十三条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:___________________________.
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十四条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出____天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十五条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十六条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第十七条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第十八条合同的效力
1、本合同自双方法定代表人签字盖单之日起生效。
2、本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
甲方(公章)_________
乙方(公章)_________
合同编号:穗房中介合字________号
广州 市房屋买卖中介 服务合同
(买方委托版)
广州市国土资源和房屋管理局 制定
广州市工商行政管理局 监制
房屋买卖中介服务合同说明
1.本合同签订之前,各方当事人应当仔细阅读本合同全部条款,充分协商,对合同条款及用词理解不一致的,应当协商达成一致意见,必要时可在合同中对其进行明确约定。 合同生效 后,当事人因合同条款及用词理解不一致等发生纠纷,应通过协商解决;不能通过协商解决的,可以遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁。
2.本合同为示范文本。为体现合同各方当事人的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供当事人自行约定或补充约定。
3.对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,各方当事人应当协商确定。
4.在签订合同前,有关当事人应当出示必须由其本人提供的有关证书和证明文件。
5.根据国家有关规定,房地产中介服务机构或者从业人员不得代收代管存量房交易资金。如有违反的,请向广州市房地产中介协会反映(电话:66676400)。
6.根据物价部门有关规定,房屋买卖 代理 收费,按成交价格总额的0.5%~2.5%计收。实行独家代理的,收费标准由委托方与房地产中介机构协商,可适当提高,但最高不超过成交价格的3%。前述房屋买卖代理收费标准,是指向房屋买卖双方合计收取的费用标准。如发现中介机构超标收费的,可向物价部门反映(电话:12358)。
7.本合同说明部分,各方当事人确认已经阅读,并签章如下:
甲方(盖章):
委托代理人(签章):
日期:
乙方(签章):
经纪人及执业证号(签章):
日期:
合同编号:穗房中介合字________号
广州市房屋买卖中介服务合同
(买方委托)
甲方(买方):____________;【证件类型:_______】号码:______________;
联系电话:____________;联系地址:_____________________________;
委托代理人:____________ ;【证件类型:________】号码:______________;
联系电话:____________;联系地址:_____________________________。
乙方(房地产中介服务机构):______________________________________;
资质证号:____________; 营业执照 号码:____________;联系电话:____________ 。
甲方于________年____月____日至____ 年____月____日委托乙方购 买房 地产,提供中介服务,达成如下协议:
第一条 拟 购房 地产的基本情况
1.房地产所在区域:____________________________ 。
2.房屋使用性质:【住宅】【商铺】【办公】【其他:________】。
3.【建筑面积】【套内建筑面积】:____________平方米(以房地产登记簿为准)。
4. 拟购价格:¥_________________元以内。
5.付款方式:【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他:________】。
第二条 中介服务事项
甲方委托乙方提供房屋承购中介服务,乙方提供的中介服务事项包括以下第______________项:
1.书面介绍与交易相关的售房政策、法律、税费标准;
2. 核查拟购房地产权属、出租情况及委托人对房屋的处分权利
3. 协助甲方现场察看该房地产
4. 向甲方提供影响房屋交易的重要信息(如有无占用学位、周围是否有变电站等);
5.促成房屋买卖,并协助上网签订《存量房 买卖合同 》;
6. 协助甲方办理房屋 按揭贷款 手续,贷款方式为【 商业贷款 】【 公积金贷款 】【商业和公积金贷款组合】;
7.协助办理交易资金监管手续;
8.代办房地产权属转移及变更登记手续;
9.协助交割交易房屋;
10.其他:_________________________________________________ 。
第三条 中介服务费
委托期内,经乙方促成,甲方与卖方达成交易并签订存量房买卖合同的,按照________的方式支付中介服务费。
1.由甲方支付。甲方应向乙方支付总房款的________%作为中介服务费(甲方能证明该交易与乙方的服务没有因果关系的除外),其中:
a.完成网签手续时,甲方应向乙方支付中介服务费的________% ;
b.完成交易递件手续后,甲方应向乙方支付中介服务费的______% ;
c.________________________________________________ 。
2.由卖方支付。支付金额由卖方与乙方协商约定,乙方须将卖方支付的中介服务费金额告知甲方。
第四条 权利义务
1.甲方取消委托或变更承购条件,应及时书面通知乙方。
2.乙方应当核实房地产权属情况及委托人对房屋的处分权利,协助甲方现场察看房屋,如实将交易相关的政策 法规 、税费标准和出售价格告知甲方。卖方同意出售的房地产符合甲方要求的,乙方应及时告知甲方。
第五条 违约责任
1.甲方逾期支付中介服务费的,应当每日按未付款0.05%的标准向乙方支付违约金。
2.乙方未按约定履行义务,导致交易无法进行的,乙方不得收取中介服务费,并按中介服务费的20%向甲方支付违约金,或赔偿甲方因交易无法进行而遭受的全部损失。
第六条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第________ 种方式解决:
1.提交广州仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第七条 如乙方通过补充约定或本合同以外的其他约定,设立明确或暗示与本合同内容相冲突的、减轻或免除乙方责任、加重甲方责任或排除甲方权利条款的,该条款无效,以本合同为合法依据。本合同共____ 页,一式____ 份,甲方____份,乙方____份。
第八条 其他约定:_________________________________________________
甲方(盖章): 乙方(签章):
委托代理人(签章): 经纪人及执业证号(签章):
日期: 日期:
甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将________年________月________日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、________银行________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款________万元退还给乙方,将购房贷款________万元退还给________银行________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金________万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:___________签订地点:___________
2023买方房屋买卖甲方:__________________________中介公司资质证号:__________________________联系电话:__________________________________联系地址:__________________________________经纪人:____________________________________经纪证号:__________________________________经纪人:____________________________________经纪证号:__________________________________
乙方:_______________________身份证号:__________________________________联系电话:__________________________________联系地址:__________________________________委托代理人姓名:____________________________身份证号:__________________________________联系电话:__________________________________联系地址:__________________________________根据有关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实信用的原则,经协商一致达成如下协议。
第一条中介服务内容甲方为乙方提供独家非独家中介服务,期限为______________,自______年_____月_____日至______年_____月_____日甲方为乙方提供购买租赁住宅写字楼商铺工厂其他_________的中介服务。甲方促成乙方签署买卖租赁合同后,乙方需要不需要甲方提供代理办理房地产交易过户租赁登记其他_________手续的中介服务。乙方同意不同意授权甲方代为预约办理申请办理_________公证。其它___________________________________________________________________
第二条乙方需求房地产的基本情况1.乙方需要购买租赁的房地产为住宅写字楼商铺工厂其他_________________。2.房地产地址:____________________________________;建筑时间:___________________________。3.房地产建筑面积套内面积面积:__________________。4.房地产以建筑面积套内面积计算,单价为人民币每平方米_________元范围内,总金额为人民币__________________元范围内。5.该房地产按套出售并计价,总金额为人民币__________________元范围内。6.乙方同意付款方式:一次性付款分期付款按揭付款其他__________________。7.税费缴交方式各付各税税费全部由买方/承租方支付税费全部由卖方/出租方支付。8.其它_________________________________________________________________
第三条甲方权利义务1.甲方根据诚实信用原则为乙方提供中介服务,有权向乙方收取中介服务费或要求乙方支付从事中介活动支出的必要费用。2.甲方根据合同开展中介活动,为乙方寻找可购买租赁的房地产对象。3.甲方应当核实介绍给乙方的房地产权属资料并如实告知乙方,乙方要求甲方提供由政府相关部门出具的证明资料,甲方应向政府相关部门申请,所需费用由乙方承担。4.甲方应当根据合同带乙方察看可供乙方购买租赁的房地产。5.促成乙方达成买卖租赁合同。6.为乙方提供房地产交易及房屋租赁方面的咨询。7.甲方必须如实将交易进展情况通报乙方。8.非经乙方同意,甲方不得泄露乙方的信息资料。9.其他_________________________________________________________________
第四条乙方权利义务1.乙方有权向甲方询问交易进展情况,甲方必须如实告知,不得隐瞒。2.甲方为乙方提供中介服务过程中,乙方应予配合并提供必要的协助。3.甲方根据诚实信用原则为乙方的房地产提供中介服务的,乙方应支付中介服务费或支付甲方从事中介活动支出的必要费用。4.甲方根据合同规定条件为乙方找到出售租赁的房地产后,应及时通知乙方并约定签署房屋买卖合同的时间,乙方应在约定时间内签署房屋买卖合同。5.其它_________________________________________________________________
第五条中介服务费、协办手续费给付甲方促成乙方主签署买卖租赁合同的,乙方应在合同签订当日合同生效之日其他_________向甲方支付人民币_________整作为中介服务费。甲方促成乙方签署买卖租赁合同后,乙方需要甲方代办房地产交易过户入住手续并结清有关费用租赁登记其他_________手续,乙方应向甲方支付人民币__________________作为协办手续费。其它____________________________________________________________________
第六条合同的解除和变更乙方可以随时取消委托或变更出售、出租条件,但应及时通知甲方;乙方通知甲方取消委托或变更出售、出租条件前,甲方已为乙方提供符合本合同约定的中介服务的,乙方应向甲方支付从事中介活动支出的必要费用。
第七条法律责任1.甲乙双方不履行本合同规定或履行合同不符合约定的,应当承担违约责任,违约方应支付违约金,违约金标准为____________2.乙方逾期支付中介服务费的,应向甲方支付违约金,违约金的标准为__________________。3.甲方在提供中介服务过程中存在隐瞒或欺诈,致使乙方受到损失,甲方不得收取中介服务费,并应赔偿乙方的损失。4.因乙方未能及时履行义务,导致甲方未能促成乙方签署买卖租赁合同的,甲方可以要求乙方支付违约金,违约金标准为________________,但不得再要求乙方支付中介服务费。5.乙方与甲方介绍的客户私下交易的,甲方可以要求乙方支付中介服务费,并可要求乙方支付违约金,违约金为_________。其它_____________________________________________________________________
第八条免责条款1.因不可抗力导致本中介服务合同无法履行的;2._______________
第九条纠纷解决方式本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商不成的按下述第_________种方式解决:1.提交广州仲裁委员会仲裁;2.提交_________仲裁委员会仲裁;3.依法向人民法院起诉。
第十条本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议作为本合同附件。合同附件与正文具有同等法律效力。第十一条本合同连同附件共______页,一式_____份,具有同等法律效力,合同持有情况:甲方_____份,乙方_____份。
甲方:_______________乙方:_______________
委托代理人:_________委托代理人:__________________
年_______月_______日_________年_______月_______日
卖房人(以下简称甲方):_________________
买房人(以下简称乙方):_________________
担保人(以下简称丙方):_________________
甲方与乙方就根据小区楼单元室(储藏室号)达成了买卖交易,交易总额为_________元(人民币),由于乙方无法一次性付全款,在办理房产证过户前,首次付给甲方_________元(人民币),剩余所欠房款_________元(人民币)乙方在取得过户后日内办理房贷,并在日内将剩余所欠房款_________元(人民币)一次性付清给甲方,如果乙方因无法贷款或者是肆意不贷款超过约定付款期限,乙方将承担违约金;全部交易款付清后甲方把房屋钥匙交付给乙方交易完成;
甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订并赋予本协议强制执行效力,甲方有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行,乙方应向甲方支付的全部未付款项,乙方承诺愿以其全部资产接受人民法院强制执行;
为了保证甲方资金的安全,协议期内由乙方提供担保人一名,如到期后乙方无法将资金还给甲方,甲方有权要求其担保人提前为其垫付欠款,并承担相应的法律责任;
本协议一式三份,甲、乙、丙各一份,协议自房款全部付清之日起失效;
卖房人:_________________
买房人:_________________
担保人:_________________
甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将________年________月________日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、________银行________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款________万元退还给乙方,将购房贷款________万元退还给________银行________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金________万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:___________签订地点:___________
买方可以解除房屋买卖合同的六种情形
1、卖方擅自抵押
商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;(擅自抵押)
2、一房两卖
商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人。
3、房屋主体结构质量不合格
(1)因房屋主体结构质量不合格不能交付使用;
(2)房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格。
4、房屋存在严重质量问题
因房屋质量问题严重影响正常居住使用
5、房屋面积误差超过合理限度
出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,面积误差比绝对值超出3%,但是买卖双方另有约定的除外。
6、出卖人迟延交付房屋
出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行。
广州 市房屋买卖中介 服务合同
(买方委托版)
合同编号:穗存量房合字 号
广州市国土资源和房屋管理局制定
广州市工商行政管理局监制
房屋买卖中介服务合同说明
1.本合同签订之前,各方当事人应当仔细阅读本合同全部条款,充分协商,对合同条款及用词理解不一致的,应当协商达成一致意见,必要时可在合同中对其进行明确约定。 合同生效 后,当事人因合同条款及用词理解不一致等发生纠纷,应通过协商解决;不能通过协商解决的,可以遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁。
2.本合同为示范文本。为体现合同各方当事人的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供当事人自行约定或补充约定。
3.对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,各方当事人应当协商确定。
4.在签订合同前,有关当事人应当出示必须由其本人提供的有关证书和证明文件。
5.根据国家有关规定,房地产中介服务机构或者从业人员不得代收代管存量房交易资金。如有违反的,请向广州市房地产中介协会反映(电话:66676400)。
6.根据物价部门有关规定,房屋买卖 代理 收费,按成交价格总额的0.5%~2.5%计收。实行独家代理的,收费标准由委托方与房地产中介机构协商,可适当提高,但最高不超过成交价格的3%。前述房屋买卖代理收费标准,是指向房屋买卖双方合计收取的费用标准。如发现中介机构超标收费的,可向物价部门反映(电话:12358)。
7.本合同说明部分,各方当事人确认已经阅读,并签章如下:
甲方(盖章):
委托代理人(签章):
日期:
乙方(签章):
经纪人及执业证号(签章):
日期:
合同编号:穗房中介合字 号
广州市房屋买卖中介服务合同
(买方委托)
甲方(买方): ;【证件类型: 】号码: ;
联系电话: ;联系地址: ;
委托代理人: ;【证件类型: 】号码: ;
联系电话: ;联系地址: 。
乙方(房地产中介服务机构): ;
资质证号: ; 营业执照 号码: ;联系电话: ;
甲方于 年 月 日至 年 月 日委托乙方购 买房 地产,提供中介服务,达成如下协议:
第一条 拟 购房 地产的基本情况
1.房地产所在区域: 。
2.房屋使用性质:【住宅】【商铺】【办公】【其他: 】。
3.【建筑面积】【套内建筑面积】: 平方米(以房地产登记簿为准)。
4. 拟购价格: ¥ 元以内。
5.付款方式:【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他: 】。
第二条 中介服务事项
甲方委托乙方提供房屋承购中介服务,乙方提供的中介服务事项包括以下第 项:
1.书面介绍与交易相关的售房政策、法律、税费标准;
2. 核查拟购房地产权属、出租情况及委托人对房屋的处分权利;
3. 协助甲方现场察看该房地产;
4. 向甲方提供影响房屋交易的重要信息(如有无占用学位、周围是否有变电站等);
5.促成房屋买卖,并协助上网签订《存量房 买卖合同 》;
6. 协助甲方办理房屋 按揭贷款 手续,贷款方式为【 商业贷款 】【 公积金贷款 】【商业和公积金贷款组合】;
7.协助办理交易资金监管手续;
8.代办房地产权属转移及变更登记手续;
9.协助交割交易房屋;
10.其他: 。
第三条 中介服务费
委托期内,经乙方促成,甲方与卖方达成交易并签订存量房买卖合同的,按照 的方式支付中介服务费。
1.由甲方支付。甲方应向乙方支付总房款的 %作为中介服务费(甲方能证明该交易与乙方的服务没有因果关系的除外),其中:
a.完成网签手续时,甲方应向乙方支付中介服务费的 % ;
b.完成交易递件手续后,甲方应向乙方支付中介服务费的 % ;c. 。
2.由卖方支付。支付金额由卖方与乙方协商约定,乙方须将卖方支付的中介服务费金额告知甲方。
第四条 权利义务
1.甲方取消委托或变更承购条件,应及时书面通知乙方。
2.乙方应当核实房地产权属情况及委托人对房屋的处分权利,协助甲方现场察看房屋,如实将交易相关的政策 法规 、税费标准和出售价格告知甲方。卖方同意出售的房地产符合甲方要求的,乙方应及时告知甲方。
第五条 违约责任
1.甲方逾期支付中介服务费的,应当每日按未付款0.05%的标准向乙方支付违约金。
2.乙方未按约定履行义务,导致交易无法进行的,乙方不得收取中介服务费,并按中介服务费的20%向甲方支付违约金,或赔偿甲方因交易无法进行而遭受的全部损失。
第六条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:
1.提交广州仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第七条 如乙方通过补充约定或本合同以外的其他约定,设立明确或暗示与本合同内容相冲突的、减轻或免除乙方责任、加重甲方责任或排除甲方权利条款的,该条款无效,以本合同为合法依据。本合同共 页,一式 份,甲方 份,乙方 份。
第八条 其他约定:
甲方(盖章): 乙方(签章):
委托代理人(签章): 经纪人及执业证号(签章):
日期: 日期:
合同编号:_____________
甲方(出售方):_____________
身份证号:_____________
乙方(买受方):_____________
身份证号:_____________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议:_____________
第1条 房屋基本情况
1.1 甲方所售房屋(以下简称'该房屋')为 楼房 平房,坐落于 :_____________
该房屋所在楼层为 层,建筑面积共计 m2。
1.2 该房屋规划设计用途 住宅 公寓 办公 商业 其他:_____________ 。
第2条 房屋权属情况
2.1 该房屋所有权登记证证号为:_____________ 。
2.2 该房屋性质属于下列第 种情形。
商品房;
已购公有住房;
向社会公开销售的经济适用房;
其他房屋
2.3 该房屋抵押情况为:_____________
该房屋未设定抵押;
该房屋已设定抵押,抵押权人为:_____________ 抵押登记日期为:_____________ ______年 ______月 ______日,他项权利证号为:_____________ 。
2.4 该房屋租赁情况为:_____________
甲方未将该房屋出租
甲方已将该房屋出租, 乙方为该房屋承租人 承租人已放弃优先购买权。
第3条 成交价格、付款方式及资金划转方式
3.1 经甲乙双方协商一致,该房屋成交价格为:_____________人民币(大写) (¥ ______元)。
3.2 乙方在签订本合同时支付定金人民币(大写) (¥ ______元)。
3.3 关于购房款的支付,甲、乙双方同意按照下述第 项方式履行:_____________
3.3.1 一次性支付,在房屋所有权转移登记手续办理当日,乙方将扣除定金外的剩余房款一次性全额支付给甲方。
3.3.2 分两次支付,乙方于 将首付款人民币(大写) (¥ ______元)(含前期支付全部定金人民币 ______元) 以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民币(大写) (¥ ______元),乙方在房屋所有权转移登记手续办理完毕当日支付给甲方。
3.3.3 关于贷款的约定:乙方向( 银行 公积金管理中心)申办抵押贷款拟贷款金额为人民币(大写) (¥ ______元)。乙方因自身原因未获银行贷款或公积金管理中心批准的,双方同意按照第 方式解决。
乙方自行筹齐剩余房价款,以现金形式支付给甲方。
乙方继续申请其他银行贷款,至贷款批准,其间已发生的及要产生的各项费用由买受人自行负担。
本合同终止,乙方支付的定金和房价款应如数返还,双方互不承担违约责任,在申办贷款过程发生的各项费用均由乙方承担。
第4条 房屋产权及具体情况的承诺
4.1 甲方应当保证该房屋没有产权纠纷,因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,甲方应当承担相应责任。
4.2 出售人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成,对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况。
4.3 房屋交付之日前所产生的物业管理费、供暖费、水费、电费、有限电视费、燃气费、电信、电话、网络费所有费用由甲方承担,交付日以后(含交付日)所产生的费用由乙方承担。甲方同意其缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额转移至乙方名下。
第5条 房屋的交付
甲方应当 前将该房屋交付给乙方。该房屋交付时,应当履行下列第 项手续:
5.1 交付时间:___________年 ______月 ______日
5.2 甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接相关物品;
5.3 甲乙双方在房屋附属设施、装饰装修、相关物品清单上签字;
5.4 移交该房屋房门钥匙。
第6条 违约责任
6.1 逾期交房责任除不可抗力外,甲方未按照第六条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的,按照下列方式处理;
按照逾期时间,分别处理和,不做累加。
逾期在15日之内,自第六条约定的交付期限期满之次日起至实际交付之日止,甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之 的违约金,并于该房屋实际交付之日起15内向买受人支付违约金,合同继续履行。
逾期超过15日(该日期应当与第项的日期相同)后,乙方有权退房。乙方退房的,出售人应当自退房通知送达之日起15日内退还已付款,并按照乙方全部已付款的 _____%向乙方支付违约金。
6.2 逾期付款责任
乙方未按照约定的时间付款的,按照下列方式处理:
按照逾期时间,分别处理和,不做累加。
逾期在15日之内,自约定的应付款期限之次日起至实际支付应付款之日止,乙方按日计算甲方支付逾期应付款万分之 的违约金,并于该房屋实际交付之日起15日内向甲方支付违约金,合同继续履行。
逾期超过______日(该日期应当与第项的日期相同)后,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方应当自解除合同通知送达之日起15日内按照累计的逾期应付款的 _____%向甲方支付违约金,并由甲方退还乙方全部已付房款。
第7条 税、费相关规定
本合同履行过程中因政策须缴纳新的税费的,由政策规定的缴纳;政策中未明确规定缴纳方的,由( )甲方(出售方)( )乙方(买受人)缴纳。
第8条 权属转移登记
当事人双方同意, ______年 ______月 ______日,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属登记手续。
第9条 签约承诺
本合同签署人均保证有签署本合同并支付或收取定金的权利,若因其无代理权或无权处分,致本合同无法成立、生效的,该方签署人应按照所签署的本合同第六条约定和定金规则向对方承担责任。本条款独立生效。
第10条 不可抗力
因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起30______日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋 (( )所有权转移、( )转移占有) 之日起转移给乙方。
第11条 争议解决方式
本合同项下发生的争议、由双方协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。
第12条 其他
12.1 对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2 本合同一式二份,合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
12.3 本合同经各方签署后生效。
签署时间:____________年 ______月 ______日
甲方(签字):_____________
联系人:_____________
联系方式:_____________
地址:_____________
乙方(签字):_____________
联系人:_____________
联系方式:_____________
地址:_____________
反诉原告:_________________深圳市__________担保有限公司,地址:_________________,组织机构代码__________。
法定代表人:_________________。
委托代理人:_________________颜宇丹,广东圣方律师事务所律师。
反诉被告:_________________张_____,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住深圳市__________,身份证号__________。
反诉请求:_________________
1、解除双方于2009年12月3日所签订的阳光明居(_____栋_____单元_____)房屋买卖认购合同;
2、反诉被告立即向反诉原告返还所占用的深圳市__________区阳光明居_____栋_____单元__________房屋;
3、反诉被告支付反诉原告违约金238104元;
4、本案诉讼费由反诉被告负担。
事实与理由:
反诉原告与反诉被告于2009年12月3日签订了一份反诉被告向反诉原告购买位于深圳市罗湖区**居花园_____座_____房屋的买卖认购合同。合同约定总购房款为人民币1190520元(注:_________________币种下同),合同约定反诉被告应在签署本认购合同后3日内到反诉原告指定银行__________银行__________支行办理按揭贷款申请审批手续,银行审批通过后1日内交付总购房款的30%即360520元作为首期款,剩余房款830000元应由反诉被告于3日内向该银行申请办理个人住房抵押贷款借款手续,签订抵押贷款合同、借据等全部银行手续(到开发商初始登记办理完,反诉被告可以办理过户手续时,由其通过该银行贷款支付剩余房款给反诉原告)。合同还约定,反诉被告须于2009年12月15日前到上述银行申请办理个人住房抵押贷款借款手续,签订抵押贷款合同、借据等全部银行手续,同时付清首期款或全部楼款。合同第二条第5项约定,如反诉被告在上述期限内未前往上述银行办理前述手续,以及未办理全权委托公证手续(内容为反诉被告全权委托反诉原告指定人员张骏为其办理上述房屋过户手续,领取其房地产证,代缴税费,办理其房产证抵押贷款手续,收取抵押贷款),则视作反诉被告自动放弃其所认购该物业之权利,其同意认购订金归反诉原告所有,同时反诉原告收回上述房屋使用权。合同第二条第6项约定,如反诉被告未按本合同规定的付款时间缴付上述房屋订金、首期款或全部房款,则视作反诉被告自动放弃其所认购该物业之权利,其同意认购订金归反诉原告所有,同时反诉原告收回上述房屋使用权。合同第二条第7项约定,有关购买该物业之项目契约之律师费、公证费、登记费及其它一切有关买方之费用及税项,概由买方支付。第8项约定反诉被告同意按反诉原告房产证价格过户,双方按约定过户价格缴税,其中由反诉被告支付的税费有:印花税、产权登记费、契税、公证费、查证费、贴花税、交易费及其他、抵押登记费,且其须于签署房地产买卖认购合同时交付,同时反诉被告还承诺:如果其办理过户手续时不按反诉原告房产证价格过户,由此产生的买卖双方税费全部由其承担。
双方在所签上述合同的第三条第2项中反诉原告承诺反诉被告:在反诉被告收到房屋使用权开始起9个月内负责办理其房产证过户手续,如果9个月到期,由于开发商或反诉原告原因,不能办理反诉被告房产证过户手续,反诉被告可向反诉原告书面申请退房,反诉原告承诺在收到反诉被告书面申请退房10日内退还其所付房款及办证税费,反诉被告承诺其装修房屋费、公证费及使用后所交房屋管理费、水电费、煤气及有线电视开通费等费用由反诉被告自行承担。该条第三项约定,如果开发商初始登记完成,反诉原告已经书面或电话通知反诉被告3日内办理房产证过户及抵押手续,由于反诉被告原因在规定时间3日内(节假日除外),不去办理反诉被告名下房产证及抵押贷款手续,反诉原告到期有权收回上述房屋转让他人,反诉被告所交房款归反诉原告所有,反诉被告无条件搬出,其入伙装修房屋费、公证费及使用后所交房屋管理费、水电费、煤气及有线电视开通费等费用由反诉被告自行承担,由此造成一切损失由反诉被告承担。在该合同的附加条款中双方特别约定此物业如产生行政处罚的费用由反诉原告承担。
13位用户关注
46位用户关注
13位用户关注
41位用户关注
39位用户关注
23位用户关注
20位用户关注
68位用户关注