经营范围网 > 合同范本 > 承包合同
栏目

工程修建承包合同(4份范本)

发布时间:2024-11-12 热度:14

【导语】工程修建承包合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了4篇优质的工程修建承包合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是4篇工程修建承包合同范文,希望您能喜欢。

工程修建承包合同

【第1篇】建设工程修建承包合同

建设工程修建 承包合同

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他法律 法规 的规定,经甲、乙双方平等协商,结合本合同项目工程的具体情况订立本协议,供甲、乙双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 国营某某农场危房改造工程

1.2 工程地点: 国营某某某农场所属某某农场

1.3 承包范围: 某某农场农户住宅10户

1.4 承包方式: 土建工程包工包料

1.5 工程期限:本工程自 年 月 日开工,于 年月 日竣工,共 天。

1.6 工程质量:严格执行国家同类工程项目的质量规范和要求,严格按照甲方提供的图纸施工。

1.7 合同价款:经甲乙双方协商,确定本项 工程合同 价为每平方米人民币(大写)****元(包括围墙修建、门柱及各类税费),工程面积以发包方最终确认的面积计算。新建住房设计为砖混结构的平房,单户建筑面积有75.92平方米和87平方米两个户型,详细施工要求见施工图及说明,要求严格按照施工图施工,不得随意更改或增减工程设计。

第二条 甲方的权利与义务

2.1 开工前甲方应向乙方进行现场技术交底,根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。

2.2 开工前甲方须清除对乙方施工有影响的障碍物(乙方施工过程中的障碍物由其自行清理)。

2.3 甲方有权对乙方在施工和工程中出现的以下问题提出措施:

a:对未经验收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进行返工。

b:对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10%进行经济处罚。

c:乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。

2.4 及时进行乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。

第三条 乙方的权利与义务

3.1 参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划。

3.2严格执行工程施工规范和安全操作规程,不得对邻近工序的施工造成干扰和妨碍。

3.3 严格按照蓝图及甲方的质量要求说明进行施工,做好各项质量检查记录和工程验收所需的备案资料。

3.4 对隐蔽工程未经甲方认可和监理验收签字不得进行下一工序施工。

3.5不得使用不合格的材料。

3.6 遵守国家和地方政府及有关部门对建筑工程施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、设施、管线,做好施工现场保卫和施工垃圾消纳等工作。

3.7施工过程中对甲方的设施及工程造成损失由乙方赔偿。

第四条 关于工程质量及验收的约定

4.1 本工程以施工做法说明和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准,工程是否合格以发包方最终的验收结果为准。

4.2 由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的经济损失由乙方承担,由此造成的工期延误由乙方赶追,并不得以此为延误工期的理由。

4.3 除不可抗力的原因外,乙方如果延期完工一天,应向甲方支付1000元的 违约金 。

第五条 关于工程价款结算及支付的约定

5.1 乙方开工后,甲方先期预付 的 工程款

5.2 房屋封顶,甲方预付 的工程款

5.3 工程完工,甲方预付 的工程款

5.4 工程验收合格后,甲方按照法律规定留置工程总造价 的工程质量保修金,质量保修金返还的时间依照同类工程国家规定的期限执行。

第六条 关于安全的约定

6.1 乙方在施工前应为职工办理职工 工伤保险 并向甲方报备职工花名册和办理职工工伤保险的文件原件和复印件。

6.2 乙方在施工前应对工人进行安全生产教育,施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及其它相关法律法规、规范操作。

6.3 乙方在施工期间应对职工进行加强管理,不得在非本项目区域内走动,施工中应服从甲方现场代表的统一调度。

6.4乙方应妥善保护甲方的设备及现场设施,如造成丢失、损坏等,应照价赔偿。

6.5 由于乙方在施工过程中违犯《建筑安装工程安全操作规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及相关安全法律法规、规范,导致发生安全事故,乙方应承担由此引发的一切经济及其它损失。

6.6 乙方的施工人员在施工期间及上下班途中发生意外人身伤害事故均由乙方负责处理,甲方不承担任何赔偿责任。

第七条 争议或纠纷处理

7.1 本协议在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2 当事人不愿意通过协商、调解或协商调解无效时,任何一方可向工程所在地人民法院提起 诉讼 。

第八条 附则

8.1 本项目的现场技术交底文件及其它相关文件作为本协议的组成部分。

8.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份协议具有同等法律效力。

8.2 本协议双方约定签字后生效,协议履行完成后自动终止。

甲 方:

负责人:

日 期:

乙 方:

负责人:

日 期:

延伸阅读:

【第2篇】建设工程修建承包合约

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他的规定,经甲、乙双方平等协商,结合本合同项目工程的具体情况订立本协议,供甲、乙双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 承包范围:

1.4 承包方式:

1.5 工程期限:

1.6 工程质量:严格执行国家同类工程项目的质量规范和要求,严格按照甲方提供的图纸施工。

1.7合同价款:经甲乙双方协商,确定本项工程合同价为每平方米人民币(大写)****元(包括围墙修建、门柱及各类税费),工程面积以发包方最终确认的面积计算。

新建住房设计为砖混结构的平房,单户建筑面积有75.92平方米和87平方米两个户型,详细施工要求见施工图及说明,要求严格按照施工图施工,不得随意更改或增减工程设计。

第二条 甲方的权利与义务

2.1 开工前甲方应向乙方进行现场技术交底,根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。

2.2 开工前甲方须清除对乙方施工有影响的障碍物(乙方施工过程中的障碍物由其自行清理)。

2.3 甲方有权对乙方在施工和工程中出现的以下问题提出措施:

a:对未经验收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进行返工。

b:对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10%进行经济处罚。

c:乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。

2.4 及时进行乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。

第三条 乙方的权利与义务

3.1 参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划。

3.2严格执行工程施工规范和安全操作规程,不得对邻近工序的施工造成干扰和妨碍。

3.3 严格按照蓝图及甲方的质量要求说明进行施工,做好各项质量检查记录和工程验收所需的备案资料。

3.4 对隐蔽工程未经甲方认可和监理验收签字不得进行下一工序施工。

3.5不得使用不合格的材料。

3.6遵守国家和地方政府及有关部门对建筑工程施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、设施、管线,做好施工现场保卫和施工垃圾消纳等工作。

3.7施工过程中对甲方的设施及工程造成损失由乙方赔偿。

第四条 关于工程质量及验收的约定

4.1本工程以施工做法说明和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准,工程是否合格以发包方最终的验收结果为准。

4.2 由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的经济损失由乙方承担,由此造成的工期延误由乙方赶追,并不得以此为延误工期的理由。

4.3 除不可抗力的原因外,乙方如果延期完工一天,应向甲方支付1000元的。

第五条 关于工程价款结算及支付的约定

5.1 乙方开工后,甲方先期预付 的工程款;

5.2 房屋封顶,甲方预付 的工程款;

5.3 工程完工,甲方预付 的工程款;

5.4 工程验收合格后,甲方按照法律规定留置工程总造价 的工程质量保修金,质量保修金返还的时间依照同类工程国家规定的期限执行。

第六条 关于安全的约定

6.1 乙方在施工前应为职工办理职工工伤保险并向甲方报备职工花名册和办理职工工伤保险的文件原件和复印件。

6.2乙方在施工前应对工人进行安全生产教育,施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及其它相关法律法规、规范操作。

6.3 乙方在施工期间应对职工进行加强管理,不得在非本项目区域内走动,施工中应服从甲方现场代表的统一调度。

6.4乙方应妥善保护甲方的设备及现场设施,如造成丢失、损坏等,应照价赔偿。

6.5由于乙方在施工过程中违犯《建筑安装工程安全操作规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及相关安全法律法规、规范,导致发生安全事故,乙方应承担由此引发的一切经济及其它损失。

6.6 乙方的施工人员在施工期间及上下班途中发生意外事故均由乙方负责处理,甲方不承担任何赔偿责任。

第七条 争议或纠纷处理

7.1 本协议在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2 当事人不愿意通过协商、调解或协商调解无效时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附则

8.1 本项目的现场技术交底文件及其它相关文件作为本协议的组成部分。

8.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份协议具有同等法律效力。

8.2 本协议双方约定签字后生效,协议履行完成后自动终止。

甲 方:

负责人:

日 期:

乙 方:

负责人:

日 期:

【第3篇】建筑工程修建承包合同

2023建筑工程修建承包承包方:(以下简称乙方)就甲方工程由乙方承包修建之相关事宜,双方本着平等、自愿、诚实信用原则,为明确相互权利义务,经充分协商,达成如下建筑工程承包合同条款,以资双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程概况:

三、工程工期: 个月。从________年____月____日起至________年____月____日止。(以甲方下达的进场通知书的时间开始计算)

四、工程承包方式:

五、承包工程范围:

六、工程价款:

1、工程单价计算方式

2、工程总价款:元。

七、付款方式:甲方按工程进度向乙方付款。甲方向乙方支付 万元预付款;此后,每 个工期甲方向乙方付款 万元,全部竣工后甲方向乙方一次性付清全部工程款。超过付款时间三个月内不计利息,超过三个月按2%月息支付乙方,超过________年按5%月息计算;利息每季度付清。

八、工程质量要求:符合国家现行行业合格标准。

九、工程竣工验收:项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成,并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料,视为乙方所完工程验收合格。

十、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、向乙方交付设计施工图二套,并组织进行设计施工技术交底。

2、对乙方的日常施工质量进行监督管理,担任甲方现场技术总工,协助工作。

3、聘请

4、按本合同约定向乙方支付工程款。

(二)乙方权利义务

1、严格按工程设计图纸施工。

2、所购主要建筑材料,如钢材、水泥等必须是大厂产品,以确保工程质量。

3、做好日常施工日志记录,确保工程顺利进行。

4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做,并自行承担由此造成的一切损失。

5、按建筑工程操作规程规范施工,安全施工、文明施工,不得违规操作。若出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处,则自行承担由此产生的相应责任及损失。

6、对施工过程中发生的一切安全事故承担完全赔偿责任。

7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。

十一、特别约定 因不确定因素,若本合同履行中出现甲方支付乙方工程款不足的情况时,双方应即时协商寻找资金,把工程及时竣工完成,不得窝工、停工。

十二、双方签字确认的《工程预算表》是本合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同未尽事宜,双方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的,按补充协议执行。

十四、本合同一式两份,双方签字盖章生效,各执一份。本合同具有同等法律效力。

【第4篇】围墙工程修建承包合同

建设单位: (甲方) 施工单位: (乙方)

甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:

第一条:工程标准 以经开区规划建设局____市围墙规划建设的统一要求为标准。(图纸附后)

第二条:工程承包费 实体墙每延米约 元,文化墙每延米约 元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。

第三条:付款方式 按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的 %计 元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。

第四条:工程质量要求 按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条:合同预定 基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为 天内完工,遇雨雪顺延。

第六条:双方责任

1、甲方:

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

(2)指派一名施工监理,对工程质量、工程进度进行监督,协调甲、乙双方关系,提供必要的协作;

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方:

(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。

第七条 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。 甲方: 乙方: 甲方代表: 乙方代表:________年____月____日 附件一:

一、工程劳务费:开挖围墙基沟槽,要求 公分、深 公分,每立方米 元,折合每米为 元(如遇沙石另协商);夯实回填三七灰土,厚 公分,每米 元;砌墙砖机制红砖,按 墙(每 米 个 墩子,文化墙墩子留里边,墩子为扁三七)高 米(包括地下基础在内),渭河沙 立方、水泥( 号旋窑水泥) 公分、白灰 立方。文化墙外粉刷用水泥沙浆、并挂白顶部用料,流水瓦 块,三曲瓦 块,筒瓦 块,以上费用均包括施工所需的各种工具及器械在内,均为乙方自备。

二、材料供应及价格:乙方包工包料、负责运料到施工现场。以上价格一次性包死,不做调整。 以上材料价格中包括运送到施工现场的费用,乙方不得索要其它任何运输费用。 以上合同附件与合同正文具有同等效力。

《工程修建承包合同(4份范本).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

最新加入范文

分类查询入口

相关范文

一键复制