力工承包合同（10份范本）

【导语】力工承包合同怎么写才规范？本文根据受用户欢迎程度整理了10篇优质的力工承包合同范文，都是标准的书写参考模板，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是10篇力工承包合同范文，希望您能喜欢。

【第1篇】供电电力工程承包发包合同

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

年 月 日 年 月 日

【第2篇】电力工程承包发包合同

发包方：________________(以下简称甲方)

承包方：________________(以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：________________

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：________________

具体金额为：________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式：________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：________________

5.1、预付款：________________甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：________________本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：________________①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：________________合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：________________

甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人(签名)：________________委托代理人(签名)：________________

【第3篇】电力工程施工承包合同

电力工程施工 承包合同

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律、 法规 ，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：______；

2、工程地点：______ ；

3、工程范围：______ ；（详见施工图纸内容）；

4、承包方式：______＿ .

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：______年______月______日 ，竣工日期______年______月______日 ，合同工期总天数______天（以实际进场施工之日算起）；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿的 违约金 ，算至验收合格之日；

3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

d设计变更或工程量增加；

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

f不可抗力；

g其他非因承包人原因造成停工累计超过______小时。

4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币）______ ，小写￥______ .

五、 工程款 结算及支付

1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付 工程合同 总价款的 的进度款；

2、钢结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量 保证书 ；

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表____＿，承包人现场代表______，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、 违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金______万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立 时间：__＿年__＿月__＿日

合同订立地点：____________________

本合同共＿ 页

发包人：________＿ 承包人：________

住所：__________ 住所：________＿

法定代表人：______＿ 法定代表人：______

电话：__________ 电话：________＿

传真：__________ 传真：________＿

开户银行：________ 开户银行：______＿

账 号：________＿ 账 号：________＿

邮政编码：________ 邮政编码：______＿

【第4篇】电力工程承包协书

甲 方：__________________公司

乙 方：__________________

工程项目名称：__________________

工程项目地点：__________________

计划工作时间：____________年____________月___________日至____________年____________月____________日

甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

一、甲方应承担的安全责任

1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施最新电力工程施工合同范本最新电力工程施工合同范本。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

二、乙方应承担的安全责任

1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律 、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作最新电力工程施工合同范本文章最新电力工程施工合。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况最新电力工程施工合同范本

施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

甲方：_________________

___________年___________月_________日

乙方：_________________

___________年___________月_________日

【第5篇】电力工程承包合同

发包方：________________（以下简称甲方）

承包方：________________（以下简称乙方）

根据贵电网公司批复的贵电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：________________

2、工程安装费万元（具体明细见附表）：________________

具体金额为：________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式：________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：________________

5.1、预付款：________________甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：________________本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：________________①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：________________合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：________________

。

甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人（签名）：________________委托代理人（签名）：________________

年月日年月日

【第6篇】商场电力工程承包合同

2023商场电力工程承包甲方：____________________

身份证号码：______________

乙方：____________________

身份证号码：______________

甲、乙双方在经友好协商的基础上，就关于乙方__________承包__________号游艇商场事项，达成以下协议：

1、乙方每月应当向甲方支付承包金____________________元整(￥__________元);承包期间经营风险由乙方自行承担。

2、乙方须预付甲方六个月的承包金，其中__________个月作为经营风险保证金，该__________个月的经营风险保证金在合同期满后经双方结算后退还乙方。以后每三个月向甲方交纳一次，每次在__________日以前付清。

3、乙方自行安排住宿;

4、乙方应严格把关商场内所进商品质量，杜绝过期、变质食品、假货，如有此类事件发生，甲方有权追究乙方责任。

如果因为乙方产品出现质量问题，而导致____________________

5、乙方需严格执行甲方的各项规章制度(如卫生、海事、纪律等)，如有违反，将根据制度处罚(制度另附)，处罚直至退场，并不退还押金;

6、甲方免费提供乙方的一位员工餐、工作服、水、电;并在趸船一楼楼梯左侧下方免费提供一间房间作为仓库;

7、甲方负责乙方在商场及仓库所有商品的安全，如发生损坏或丢失，将由甲方负责。

8、甲方在乙方签单消费将给予__________折优惠。

9、酒店客人在商场签单消费，甲方为其代收其款项，甲方将扣__________%做为手续费及税金，每月结清。

10、酒店部分需给乙方代销(如酒店纪念品等)，酒店给予一定折扣(__________折)，每月结清。

本合同有效期为一年，如双方愿意续签，应期满前一个月商定，任何一方提出解除合同，需向对方支付一个月的承包金。

本协议一式二份，甲乙双方各持一份，乙方附身份证复印件两份，双方签字生效，本协议签订之日起，甲乙双方于______年_______月__________日签订合同。

甲方：____________________

负责人：__________________

日 期：____________________

电话：____________________

乙方：____________________

负责人：__________________

日期：____________________

电话：____________________

【第7篇】电力工程施工承包合同书

甲方：______州水务局

乙方：______水电工程局

有限责任公司根据《建筑安装工程承包合同条例》，______州水务局将______县结古镇禅古新村～10线路工程承包给______水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况：～10线路工程、变台安装及下户线路安装

一、工程名称：______县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程

二、工程内容：～10线路工程、变台安装及下户线路安装工程

三、工程地点：______县结古镇禅古新村

四、设计单位：______水电勘探设计院

五、工期：20xx_____年_____月_____日至20xx_____年_____月_____日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥)万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：汉语

二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

三、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

四、监理工程师代表：

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、开、竣工时间由甲方确定。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负______县结古镇禅古新村建设～10线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

第六条工程质量

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。

乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。

二、质量评定部门：由甲方确定。

第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织青海______电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工。

第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30℅。

第九条工程款支付一工程款支付方式：转账或支票二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

第十一条争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有______州仲裁委员会仲裁。

第十二条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

第十三条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

【第8篇】电力工程承包施工合同

2023电力工程承包施工项目名称：

合同名称：

甲 方：

乙 方：

签约日期： 年 月 日

签约地点：

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、施工主要工程量：

(1)

(2)

本工程竣工后产权归 ，由其自行管理。

4、承包方式：

5、工程期限：

6、工程合同价款： 元，即人民币大写： 。

7、本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

第二条 双方代表

1、甲方委派 同志为甲方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

2、乙方委派 同志为乙方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

第三条双方责任

1、甲方责任

(1)向乙方提供设计部门作出的设计方案，并签字认可。必要时提供规划管理局的建设许可证及红线图。

(2)与当地管理部门(村民委员会)及土地承包者进行沟通，做好线路走廊等工作，保证设计方案的可行性。

(3)如遇到各种情况需进行现场签证的，甲方必须积极配合乙方做好各种签证，确保不延误工期。

2、乙方责任

(1)严格按照甲方认可的设计方案按时按质按量进行施工，保证工程质量符合电气安装规范要求。

(2)施工中保持与甲方联系，遇到需要变更的，则需做好相关的签证手续后方可继续施工。

第四条 特别约定

1、施工前，甲乙双方代表到现场对设计方案进行评审，以确认其可行性。

2、乙方严格按甲方认可的设计方案进行施工，未经甲方同意而擅自更改的，超出的费用由乙方自理。

3、若因优化设计方案需要或施工走廊无法按设计方案实施而发生工程量增加的，则需先经甲方签字确认后乙方继续施工，所增加的费用由甲方支付。

第五条 工程款支付方式

1、工程款支付：

第六条 材料供应

工程所用材料，由 方采购及提供， 方必须保证符合国家规定的质量标准和设计预算书要求(材料单价按预算书单价计算，后附综合单价表)，否则甲方有权要求乙方予以更换，所需费用由乙方承担，由此产生工期延误的违约责任由乙方承担。如乙方拒绝更换的，甲方有权立即终止本合同，乙方需支付工程总造价的20%作为违约金并承担违约责任。

第七条 施工管理及质量要求

1、现场施工由乙方负责，甲方有监督权，施工机械、工具、运输车辆由乙方自理,所需费用由乙方承担。

2、乙方应按甲方的要求并按国家现行电力施工规范进行施工，确保供电安全可靠，如有质量问题或竣工验收不合格，属乙方施工部分的由乙方负责免费无偿在三日内返工，工期不予顺延。

3、在施工过程中，如甲方要求变更，需提前通知乙方，乙方按甲方的要求更改。如不告知，施工完成后再提出变更，由此而产生的工料费应根据变更的实际情况另做预算并由甲方支付。

第八条 工期要求

乙方须按合同工期完成工程安装，如乙方逾期完工的，按第十二条执行。

若遇到以下情况，工期相应顺延：

1、甲方对设计方案提出重大变更的;

2、因甲方签字不及时而影响下一步工序施工的;

3、人力不可抗拒的因素(阴雨天气、大网不允许停电、施工环境受干扰等)而延误工期的;

4、因用户青苗赔偿问题而延误工期的。

5、因甲方原因而延误工期的。

第九条 安全生产

1、乙方负责对施工人员进行安全教育，严格遵守安全规范，严禁违章施工，如有违章施工而发生事故，造成甲方及第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部法律后果并承担全部赔偿责任。

2、甲方人员不按安全生产工作规定擅自进入施工现场所造成的事故，由甲方负全部责任。

第十条 检查和返工

1、乙方必须严格按照国家现行的供电安装标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方的检查。

2、如果工程质量出现不符合国家现行的有关技术规范及标准，以及本地供电部门的有关规定，所造成的返工费用及经济损失，由乙方负责，工期不予顺延。

第十一条 竣工验收

1、工程竣工后，由乙方组织相关人员到场验收，并由乙方负责将该工程的有关资料移交给甲方。线路及设备验收合格后，当日起移交给甲方。

2、工程验收不合格，乙方应返工直至合格，工期不顺延，由此造成的工期延误乙方应按照本合同的第十二条第一条乙方责任的约定承担违约责任，返工所发生的一切费用和损失由乙方负责。

3、乙方在竣工后将一套完整工程施工资料提交甲方存档。

4、工程保质期为工程经双方验收合格之日起壹年，如在保质期内因乙方施工原因，工程出现质量问题，乙方应在接到通知后，在3日内完成维修或整改(特殊情况维修时限可以适当延长)，修理所产生的费用由乙方承担，修理期限视质量问题的大小而定。如乙方不能及时完成维修或不予修理，甲方有权交给第三方予以修理，由此产生的费用和造成的损失由乙方承担。

第十二条 违约责任

1、乙方责任

(1)乙方施工工程质量不符合设计和合同约定的，乙方必须在甲方规定的时限内无偿完成修理或返工。

(2)由于乙方原因使工程不能按合同约定的时间交付使用的，每逾期一天，乙方应按工程总造价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15天，甲方有权解除合同。

2、甲方责任

(1)甲方由于自身原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更、设备改变以及设计错误造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。但由于国家政策法律改变等原因除外。

(2)工程未经验收而甲方提前使用的，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

(3)如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。

(4)由于甲方原因未能在合同约定期限内付款的，每逾期一天，甲方应按逾期付款金额的千分之一向乙方支付违约金。

3、乙方应独立完成本合同规定的工作，不得以任何形式分包或挂靠承包，否则甲方有权解除合同并要求乙方支付金额为工程总造价的20%作为违约金 。合同效力终止后，乙方应当在3日内清理并退出施工场地，逾期退出的，应每日向甲方支付金额为工程总造价的千分之一作为违约金。

4、合同签订后，如有一方以各种原因或不正当的手段私自毁约视为违约，违约方应按照合同总价款的10%向守约方支付违约金，并赔偿由此造成守约方的经济损失。

5、纠纷的解决：所有与合同执行有关的争议由双方友好协商解决。如果不能通过协商解决争议，则交由本合同的签订所在地法院管辖通过诉讼解决。

第十三条 附则

1、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方贰份。

2、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字、加盖双方公章或合同专用章之日起生效，工程保修期满之日起终止。

3、本合同签订之日起，双方如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

4、约定法律文书送达途径：(此项必填)

甲方地址：

收件人姓名： 收件人电话：

乙方地址：

收件人姓名： 收件人电话：

文件、信息、法律文书通过上述通讯方式之一发送即视为送达。一方需改变通讯方式的，必须以书面形式通知对方。

4、本工程项目的预算书为本合同的附件，具有同等的法律效力。

5、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商决定。

(以下无正文)

甲方单位名称： 乙方单位名称：

(签章) (签章)

法定代表人： 法定代表人：

或授权委托人： 或授权委托人:

地址： 地址：

邮编： 邮编：

开户行： 开户行：

帐号： 账号：

年 月 日 年 月 日

【第9篇】电力工程承包发包合同书

甲方：__________________甲方法定代表人：_______注册地址：__________

电力工程承包发包合同

发包方：____________ (以下简称甲方)

承包方：____________ (以下简称乙方)

根据____________电网公司批复的____________供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：____________

2、工程安装费 ____________万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从____________ 年________月 ______日至 ____________ 年________月 ______日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的____________%

、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和____________%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的____________%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____________省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____________省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的____________%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方____________(签章)乙方____________(签章)

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

委托代理人(签名)：____________ 委托代理人(签名)：____________

____________ 年________月 ______日____________ 年________月 ______日

需要包含工程的基本内容、工程价款以及价款的支付方式等，为了避免出现纠纷，还需要确定解决争议的办法，各方违约责任的承担方式。在合同拟定，双方签署自己的名字后，该合同即会发生法律效力。乙方：_____性别____居民身份证号____________出生日期_____年_____月_____日家庭住址_______________________邮政编码________________________户口所在地____省(市)____(县)______乡根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同为_____________________期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效，其中试用期至_____年_____月_____日止。本合同于_________________________________终止。二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任_______________岗位(工种)工作，甲方应提供必要的生产(工作)条件。第三条乙方工作应达到____________________________标准，按照甲方关于本岗位工作任务和责任制要求完成规定的工作任务。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方安排乙方执行________________工时制度。执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作范围和劳动安全卫生制度。第六条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。四、劳动报酬第七条

甲方每月______日前以货币形式支付乙方工资，月工资为_____元或按___________执行。乙方在试用期间的工资_____________________________。甲乙双方对工资的其他约定___________________________________________________________第八条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为______元或按__________________执行。五、保险福利待遇第九条甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续。第十条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。第十一条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家的有关规定执行。六、劳动纪律第十二条甲方根据生产经营需要，依法制定规章制度和劳动纪律乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。第十三条

乙方应遵守劳动纪律的规章制度，遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产，遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训，提高自身素质。七、劳动合同的变更、解除第十四条有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续：(一)甲乙双方协商一致的;(二)订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的;(三)订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。第十五条

当事人依据第十四条第(二)项的约定，一方要求变更本合同的，应将变更要求书面通知另一方，另一方应在15日内(含15日)书面答复对方;15日内未答复的视为同意终止本合同。第十六条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。第十七条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度，按照甲方单位规定或者本合同约定可以解除劳动合同的;(三)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;(四)被依法追究刑事责任的。第十八条有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前30日以书面形式通知乙方：(一)乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作或者不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定，甲方无法另行安排工作的;(二)乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。第十九条

甲方有下列情形之一，确需裁减人员的，应当提前30日向全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动和社会保障部门报告后，可以解除合同：(一)濒临破产进行法定整顿期间的;(二)因防治工业污染源搬迁的;(三)生产经营状况发生严重困难的。甲方：

乙方：

【第10篇】电力工程承包发包合同范本

发包方：________________(以下简称甲方)

承包方：________________(以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：________________

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：________________

具体金额为：________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式：________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：________________

5.1、预付款：________________甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：________________本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：________________①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：________________合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：________________

甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人(签名)：________________委托代理人(签名)：________________

年月日年月日